最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

北京市建设工程施工专业承包合同

日期:2021-10-14  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:北京市建设工程施工专业承包合同正式版[填写指南]

北京市建设工程施工专业承包合同 (2014版)

填写指南

二〇一四年八月

第一部分 协议书

发包人(全称):北京汇晨养老机构管理有限公司承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况

二、承包范围

详见图纸及甲方确定的做法,包括:

1.内墙抹灰:指1-3号楼地上部分外墙内墙面抹灰工程,抹灰平均厚度20mm厚,加一层网格布,由结构底板到结构板底包括墙上梁体及外墙的内墙面柱面抹灰;

2.拆除水泵房:指临时搭建的机井水泵房,将拆除后的材料放置0到指定区域,并将原水泵房地面进行平整;

3.打素混凝土:指打钢渣混凝土垫层;范围(9-25/F-P减去2.2*3.1预留隔油池面积); 4.脚手架支搭:1-3号楼、康复楼、多功能餐厅区域等本工程主体所有的外装饰脚手架的搭建及拆除工作,包括所要用到的辅助材料及辅助机具等,

5.拆除卫生间地垄墙:拆除1-3号楼及康复楼内所有已建,未建完的卫生间地垄墙,拆除包括且不限于混凝土、模板、钢筋等以及负责将拆除部位修整到可以满足后续墙体施工的程度。

6.通风道:通风道安装包括风帽,包括360m烟道及120个烟风帽,以及完成本工作需要进行的零星工作,如砌筑等;

7.钻孔:指的是开通风管道空洞需要打穿板洞,每个通风道口打三个洞。数量360个。 8.拆除屋面保温:1-3号楼及康复楼所有保温屋面拆除,包括保温及其上其下基层、找平层、保护层等结构楼板以上做法。

三、签约合同价

人民币(大写): 人民币伍拾柒万壹仟伍佰零壹元(¥55211 元) 其中:安全文明施工费人民币(大写): / (¥ /元) 四、工期

工期:天。

五、质量标准

工程质量标准: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)

六、合同文件的组成 1. 本协议书; 2. 专用合同条款; 3. 通用合同条款;

4. 工程预算书或已标价的工程量清单; 5. 技术标准和要求; 6. 合同图纸; 7. 其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后 生效。

发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章) 住 所: 住 所: 法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

年 月

第三部分 专用合同条款

5. 合同文件及解释顺序

合同文件的组成及优先解释顺序如下:

采用单价合同形式时,一般情况下,解释顺序应为: (1) 合同协议书; (2) 专用合同条款; (3) 通用合同条款; (4) 已标价的价格清单; (5) 技术标准和要求; (6) 合同图纸;

(7) 除总包合同工程价款之外的总包合同文件。 采用总价合同形式时,一般情况下,解释顺序应为: (1) 合同协议书; (2) 专用合同条款; (3) 通用合同条款; (4) 技术标准和要求; (5) 合同图纸;

(6) 工程预算书(或已标价的价格清单);

6. 图纸和承包人文件

关于图纸的其他约定:

1.分包人进场后须向甲方借用图纸,了解工程做法,也可自行复印与本分包有关的工程图纸。

2.分包人如需图纸自行复印,费用分包人自付,甲方图纸仅供查询使用 。6.2 由承包人提供文件的范围、数量及期限:/

篇二:BF-2014-0213北京市建设工程施工专业分包合同

BF-2014-0213

合同编号:

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月

第一部分 协议书

承包人(全称):

分包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的 工程施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本分包工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称:

工程地点: 工程规模:

二、分包工程承包范围

承包范围:

三、签约合同价

6.合同图纸;

7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

8.其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任,并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,双方各执一份;副本一式 份,其中,承包人 份,分包人 份。

十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、 本分包合同自 生效。

承包人:(盖单位章) 分包人:(盖单位章) 法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)年月日

签约地点:

第二部分 通用合同条款

1. 词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义:

1.1 总包合同:指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。

1.2 本分包合同:指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。

1.3 合同文件(合同):构成本分包合同的所有文件,即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。

1.4 协议书:是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.5 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.6 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。

1.7 发包人:指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8 承包人:指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.9 分包人:指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 项目经理:指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。

1.11 分包人项目经理:指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.12 整体工程:指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。

1.13 本分包工程:指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。

1.14 永久工程:指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程,包括工程设备。

1.15 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.16 施工场地:指用于本分包合同工程施工的场所,以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.17 开工日期:指承包人按第10.3.1项发出的开工通知中写明的开工日期。

1.18 工期:是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限,包括按合同约定所作的期限变更。

1.19 完工日期:指第1.18款约定工程届满的日期。实际完工日期按第19.3款的约定确定。

1.20 缺陷责任期:指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。

1.21 保修期:是根据现行有关法律规定,在第23.2款中约定由分包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.22 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.23 签约合同价:指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

1.24 合同价格:指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后,承包人应付给分包人的金额,包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.25 质量保证金:指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.26 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

2. 语言文字

除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3. 适用法律

本分包合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外,国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。

4. 标准和规范

4.1 本分包工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾时,分包人应书面要求承包人予以澄清,除非承包人有特别指令,分包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3 除合同另有约定外,材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

5. 合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外,合同文件的组成及优先解释顺序如下:

篇三:北京市建设工程施工专业分包合同0213

BF——2014——0213

合同编号:

北京市建设工程施工专业分包合同

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月

第一部分 协议书

承包人(全称):

分包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的 工程施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本分包工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

工程名称:

工程地点: 工程规模:

二、分包工程承包范围

承包范围:

三、签约合同价

6.合同图纸;

7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件;

8.其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任,并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。

九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,双方各执一份;副本一式 份,其中,承包人 份,分包人 份。

十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、 本分包合同自 生效。

承包人:(盖单位章) 分包人:(盖单位章) 法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)年月日

签约地点:

第二部分 通用合同条款

1. 词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义:

1.1 总包合同:指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。

1.2 本分包合同:指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。

1.3 合同文件(合同):构成本分包合同的所有文件,即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。

1.4 协议书:是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.5 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。

1.6 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。

1.7 发包人:指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8 承包人:指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.9 分包人:指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 项目经理:指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。

1.11 分包人项目经理:指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.12 整体工程:指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。

1.13 本分包工程:指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。

1.14 永久工程:指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程,包括工程设备。

1.15 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.16 施工场地:指用于本分包合同工程施工的场所,以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.17 开工日期:指承包人按第10.3.1项发出的开工通知中写明的开工日期。

1.18 工期:是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限,包括按合同约定所作的期限变更。

1.19 完工日期:指第1.18款约定工程届满的日期。实际完工日期按第19.3款的约定确定。

1.20 缺陷责任期:指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。

1.21 保修期:是根据现行有关法律规定,在第23.2款中约定由分包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.22 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.23 签约合同价:指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

1.24 合同价格:指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后,承包人应付给分包人的金额,包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.25 质量保证金:指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.26 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

2. 语言文字

除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3. 适用法律

本分包合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外,国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。

4. 标准和规范

4.1 本分包工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾时,分包人应书面要求承包人予以澄清,除非承包人有特别指令,分包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3 除合同另有约定外,材料、施工工艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

5. 合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外,合同文件的组成及优先解释顺序如下:

篇2:北京市前期物业服务合同

北京市前期物业服务合同 本文关键词:北京市,物业服务,合同

北京市前期物业服务合同 本文简介:北京市前期物业服务合同第一章总则第一条本合同当事人根据有关法律、法规,通过招投标方式(或协议选聘方式),甲方将_________(物业名称)委托乙方实行物业管理,双方经平等协商一致,订立本合同。委托方(甲方):_________法定代表人:_________受委托方(乙方):_________法定代

北京市前期物业服务合同 本文内容:

北京市前期物业服务合同

第一章

总则

第一条

本合同当事人

根据有关法律、法规,通过招投标方式(或协议选聘方式),甲方将_________(物业名称)委托乙方实行物业管理,双方经平等协商一致,订立本合同。

委托方(甲方):_________

法定代表人:_________

受委托方(乙方):_________

法定代表人:_________

物业类型:_________;

第二条

物业基本情况

座落:_________;

四至:_________;

占地面积:_________;

总建筑面积:_________。

第二章

物业服务内容

第三条

制定物业管理服务工作计划,并组织实施;管理与物业相关的工程图纸、住用户档案与竣工验收材料等;建立物业管理的各项制度;_________。

第四条

房屋建筑共用部位的日常维修、养护和管理,共用部位包括:楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道、_________等。

第五条

共用设施设备的日常维修养护、运行和管理,共用设施设备包括:共用的上下水管道、共用照明、_________等。

第六条

公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理,包括道路、化粪池、泵房、自行车棚、(停车场、库)、_________等。

第七条

公共绿地的养护与管理。

第八条

公共环境卫生,包括房屋共用部位的清洁卫生,公共场所的清洁卫生、垃圾的收集、_________。

第九条

维持公共秩序,包括门岗服务、物业区域内巡查、_________。

第十条

维持物业区域内车辆行驶秩序,对车辆停放进行管理。

第十一条

消防管理服务,包括公共区域消防设施的维护,_________。

第十二条

电梯的运行和日常维护管理。

第十三条

房屋装饰装修管理服务。

第十四条

其他委托事项_________。

第三章

物业服务质量要求

第十五条

服务质量要求:1.房屋外观:_________;

2.设备运行:_________;

3.房屋及设施设备的维修养护:_________;

4.急修:_________;

5.小修:_________;

6.绿化维护:_________;

7.环境卫生:_________;

8.公共秩序维护:_________;

9.停车管理:_________;

10.消防管理:_________;

11.电梯运行维护:_________;

12.装饰装修管理:_________;

13.其他:_________。

第四章

物业服务期限

第十六条

物业服务期限为_________年。自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

第十七条

合同期限未满,业主大会成立后业主委员会与所选聘的物业管理公司签订的物业服务合同生效时,本合同终止。

第五章

物业服务费用

第十八条

物业服务费价格

1.物业服务费价格为_________,费用构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、_________;由乙方按年/季向业主收取;物业服务费价格的调整,按政策规定/_________调整。

2.业主逾期交纳物业服务费的,乙方可以从逾期之日起每日加收应缴费用的万分之_________。

第十九条

停车费用由乙方按下列标准向车位使用人收取:1.露天车位:_________;

2.车库车位:_________;

3._________。

第二十条

乙方对业主房屋自用部位、自用设备维修养护及其他特约服务的费用另行收取。

第六章

双方权利义务

第二十一条

甲方权利义务

1.审定乙方制定的物业管理服务工作计划,检查监督乙方物业管理服务的实施情况。

2.合同生效之日起_________日内向乙方提供

平方米建筑面积管理用房,物业管理用房所有权属于:_________;管理用房位置:_________;管理用房由乙方按下列第_________项方式使用:(1)无偿使用;

(2)按建筑面积每月每平方米_________元的标准租用。

3.甲方应在合同生效之日起_________日内向乙方移交以下资料:(1)竣工总平面图、单体建筑、结构、设备竣工图、配套设施、地下管网工程竣工图等竣工验收资料;

(2)设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料;

(3)物业质量保修文件和物业使用说明文件;

(4)各专业部门验收资料;

(5)房屋及配套设施的产权归属清单(包括业主姓名、联系方式等);

(6)物业管理所必须的其它资料。

4.当业主和使用人不按规定交纳物业服务费时,协助催交。

5.协调、处理本合同生效前的遗留问题:_________。

6.协助乙方作好物业区域内的物业管理工作。

7.其他:_________。

第二十二条

乙方权利义务

1.根据有关法律、法规及本合同的约定,在本物业区域内提供物业服务;

2.向业主和物业使用人收取物业服务费。

3.有权要求甲方和业主及物业使用人配合乙方的管理服务行为;

4.对业主和物业使用人违反法规、规章的行为,有权提请有关部门处理;

5.对业主和使用人违反《业主临时公约》的行为,有权根据情节轻重,采取劝阻、制止、_________等措施;

6.选聘专营公司承担本物业的专项管理业务,但不得将物业的整体管理委托给第三方;

7.负责编制房屋、附属建筑物、设施设备、绿化的年度维修养护计划,经甲方审定后组织实施;

8.向业主和物业使用人告知物业的使用有关规定;

9.每年会同甲方进行一次物业服务满意率调查;

10._________。

第七章

其他事项

第二十三条

物业入住前的物业服务内容为:_________;服务要求为_________。

第二十四条

物业入住前的物业服务费用为:_________,由甲方向乙方支付。

第二十五条

保修责任内房屋、设施、设备维修养护,按以下方式处理:1.委托乙方返修,甲方支付全部费用;

2.甲方负责返修;

3._________。

第八章

合同变更、解除和终止的约定

第二十六条

本合同期满,甲方决定不再委托乙方的,应提前3个月书面通知乙方;乙方决定不再接受委托的,应提前三个月通知甲方或业主大会、业主委员会。

第二十七条

业主大会重新选聘物业管理企业或因其他原因本合同终止时,乙方应在合同终止之日起_________日内撤出本物业,移交物业管理用房以及与本物业的物业管理有关的全部档案资料。

第二十八条

本合同终止后,甲乙双方应做好债权债务的处理,包括物业管理费用的清算,对外签署的各种协议等;乙方应协助甲方和业主大会、业主委员会作好物业服务的交接和善后工作。

第二十九条

其他条款_________。

第九章

违约责任

第三十条

因甲方行为违约导致乙方未能完成管理服务内容,乙方有权要求甲方在一定期限内解决,逾期不解决的,乙方有权终止合同。造成乙方经济损失的,甲方应给予乙方相应经济赔偿。

第三十一条

乙方提供的服务达不到合同约定的,甲方有权要求乙方限期整改,整改后仍不符合要求的,甲方有权终止本合同。造成甲方经济损失的,乙方应给予甲方相应经济赔偿。

第三十二条

其他条款_________。

第十章

附则

第三十三条

双方约定自本合同生效之日起_________日内,根据甲方委托管理事项,办理承接验收手续。

第三十四条

为维护公众、业主、物业使用人的切身利益,在不可预见情况下,如发生煤气泄露、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等突发事件,乙方因采取紧急避险措施造成必要的财产损失的,当事双方按有关法律规定处理。

第三十五条

本合同正本连同附件共_________页,一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。

第三十六条

本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,甲、乙双方同意按下列第_________方式解决。

1.提交_________仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第三十七条

本合同条款如与有关法律、法规、规章和规范性文件抵触,该条款无效。

第三十八条

本合同自_________起生效。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

负责人(签字):_________

负责人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

北京市前期物业服务合同  来源:网络整理

  免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

篇3:北京市建材买卖合同(橱柜订购类)

北京市建材买卖合同(橱柜订购类) 本文关键词:北京市,橱柜,买卖合同,订购,建材

北京市建材买卖合同(橱柜订购类) 本文简介:北京市建材买卖合同(橱柜订购类)合同编号:____________提示:请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,

北京市建材买卖合同(橱柜订购类) 本文内容:

北京市建材买卖合同(橱柜订购类)

合同编号:____________

提示:请仔细确认您所选择的建材,并认真阅读本合同各项条款。请您向卖方索取有关建材安装使用注意事项的书面资料,如有不明之处,务请当面问清。对本合同的变更或补充应尽可能采用书面形式。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:第一条

所购建材基本情况:橱

品名

产地

材质

颜色

规格

数量

单价

总价

地柜

吊柜

台面

燃气灶

抽烟机

水槽

龙头

配件

其他

备注

合计人民币(大写)

分(小写):元

第二条

质量标准:《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、___________________________。

第三条

设计:

(一)卖方需要实地测量的,测量时间为:_______________________________________;

(二)卖方设计方案经买方签字确认后,作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力;

(三)设计方案确认后不得单方擅自更改,否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。

第四条

交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:____________;交货地点:____________。

第五条

安装:安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的,安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》,安装费用由承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。

第六条

验收:对于橱柜的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。

第七条

付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。

(一)签订本合同时,买方支付预付款____________元,设计出图认可后一次性支付余款;

(二)_____________________________

第八条

违约责任:(一)卖方违约责任:1.对于橱柜的质量问题,国家有三包规定的按三包规定执行;国家无三包规定的包修期限为______年,卖方负责免费修理,但经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失;

2.卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款_____%的违约金;迟延交货超过______日的,除支付违约金外,买方有权解除合同,卖方已收取的预付款或价款应全额返还。

Id=

北京市建材买卖合同(橱柜订购类)  来源:网络整理

  免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。

    以上《北京市建设工程施工专业承包合同》范文由教师范文吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »教师范文吧»最新范文»北京市建设工程施工专业承包合同
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 教师范文吧 如对《北京市建设工程施工专业承包合同》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved