最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

北京市工程承包合同范本3篇

日期:2021-10-14  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:北京市建设小型工程施工合同范本

北京市建设工程施工合同

(小型工程本)

发包方:

承包方: 北京华鑫泰达安装工程有限公司

工程名称: 北京市高立庄30号别墅建筑结构工程

工程地点: 北京市高立庄30号院

建筑面积: 700 平方米;层数: 地下1层、地上二层

结构类型: 框架结构;檐高/跨度: (参照图纸) 米

批准文号:(有权机关批准工程立项的文号): /

工程性质(指基建、技改、合资等):/

承包范围: 原旧房屋拆除、一次结构、二次结构

承包方式: 包工包料

质量等级(优良或合格): 合格

工程承包造价(金额大写): 壹佰壹拾贰万元整

¥: 1120000.00 元

北京市建设工程施工合同条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程

建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

第1条 本工程图纸由发包方自行设计,承包人按图纸施工的形式来完成施工项目,所以除非发包方提

出设计变更或者根据现场实际情况进行的图纸变更并得到发包人和监理工程师的确认,否则承包人将完全按照图纸施工,并直至工程竣工。

第2条 工期

本合同工程定于年 月 日开工;于年 月 日竣工。合同工期日历天数为天。

第3条 图纸。发包于年 月 日,向承包方提供套图纸。

第4条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名: ;项目经理姓

名: 。

第5条 发包人工作

5.1 负责办理施工报建及领取建筑许可证,并且乙方给予积极配合。

5.2 提供一套工程地质报告书和设计图纸一套。

5.3 将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验。

5.4 根据发包人、承包人二方签署的协议,协调、处理施工现场旁边道路、道路附属绿地、建筑物、构筑物、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。如果施工扰民是由于承包人所引起,则扰民的处理费用则由承包人支付。

5.5 组织图纸会审和设计交底。

5.6 在收到承包人提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后,经审查合格后于5日内予以确认。

5.7 发包人将在现场监督检查施工质量、进度、负责处理理设计图纸问题、签证设计变更、工程进度付款签证和其他必须的签证。

5.8 组织对工程竣工验收,并按期办理竣工结算。

5.9 如需要在有毒有害的环境中施工时,承包方按有关规定提供相应的防护措施方案,经发包人审查批准后执行,其经济支出将作为工程变更的一部分。

第6条 承包人工作

6.1 负责施工场地内临时设施、临时道路、临水、临电管线的修建安装。

6.2 每周向发包方和监理工程师报送施工计划和已完工程进度统计报表(包括工程进度、工程量、工作量

以及发包人或现场监理要求的其他数据)。

6.3遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、整洁卫生等各项

工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。

6.4按施工安全规范的规定采取预防事故的措施,确保施工安全和第三者的安全。

6.5 编制施工组织设计或施工方案,施工进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划。

6.6 在图纸会审和设计交底后3天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。

6.7 承包讲话春贤级ㄍ瓿筛飨罟ぷ魇保Τ械S纱嗽斐傻木盟鹗Ш凸て谕涎铀斐傻囊磺泻蠊

6.8 做好施工原始记录、隐蔽验收记录、汇集施工技术资料并移交工地前把该已经整理好的文件交给发包

方。

6.9 做好施工组织、管理工作,维持现场清洁、道路通畅、整齐堆放器材,并及时清除垃圾和不用的临

时设施。

6.10 凡施工中发生的一切安全事故,均由乙方负责,并立即书面报告发包人备案。

6.11 在保修期遵守和执行政府《建筑工程保修条例》及其它有关法规的要求。

第7条 质量与检验

7.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依

据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。

7.2 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任比例分别承担。

7.3 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令施工,随时接受发包人和监理工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

7.4 工程质量达不到约定标准的部分,发包人和工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按设计图纸的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,又不能及时改正时,发包人可以邀请其他承包人完善此项工作,并根据其他承包人的付款要求,从承包人的工程款项下扣除,承包人还应承担拆除和重新检测的费用。

7.5 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。

7.6 工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位时,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录,验收合格,监理工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在监理工程师限定的时间内修改后重新验收。

7.7 监理工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。

7.8 经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

7.9 无论监理工程师是否进行验收,当其根据发包人的要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。

7.10 双方责任

(1)由于设计原因达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。

(2)由于设备制造原因达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。

(3)由于承包人施工原因达不到验收要求,承包人按发包人和监理工程师要求重新安装和进行打压试验,并承担重新安装和打压试验的费用,工期不予顺延。

第8条 工程变更

8.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。 承包人按照监理工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

(2)增减合同中约定的工程量;

(3)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。

8.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。

8.3 承包人在施工中提出的建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经监理工程师同意。未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延。

8.4 承包人在工程变更工作完成后7天内,提出变更工程价款的报告,经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按北京市现行预算和市场价进行计算。

8.5 承包人在双方确定变更后14天内不向发包人提出变更工程价款报告时,由发包人自行计算并确定该项变更的增减金额。

8.6 发包人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,发包人无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

8.7 发包人改变承包人提出的变更价款,承包商不接受的,双方应同时到北京市建委造价管理处听从裁决,该裁决将是有效的和最终的,双方都应执行。

8.8 发包人确认增加和减少的工程变更价款将作为合同价款的一部分,与工程结算款一起支付。

8.9 因承包入自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。

第9条 文物和地下障碍物

施工中发现影响施工的文物或地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期。

第10条 工程款的支付

在合同生效后,发包方按下表约定分 4 次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。

第11条 材料设备的供应。

9.1发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不

符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此产生的费用。

9.3承包方需使用代用材料时,须经发包方批准方可使用,由此增减的费用双方议定。

第12条 争议。

发包方、承包方双方发生合同争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。

不愿调解或调解不成的,可以采取向北京市仲裁委员会申请仲裁;

第13条 违约。

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承

担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行

合同。

第14条 合同份数。

本合同共计四份并具有同等效力,由发包人和承包人各自保存两份。 第15条 补充条款如下: 施工项目包括:拆除原旧房屋结构、挖基槽、主体结构、二次结构、防水、 保温、屋面瓦安装(瓦甲供)、主上水口单点位置、强电电路、下水、排水管路; 不含项目:主体结构 中门窗项目; 材料要求:钢筋为唐钢生产,需有材质单,混凝土为商混,有开盘鉴定,电线为天津小 猫品牌,有检验报告及合格证。

篇二:北京市建设工程施工合同小型文本

编号:

北京市建设工程施工合同

(小型工程本)

发 包 方:_______________________________________________ 承 包 方:_______________________________________________ 工程名称: ___________________________________________ 工程地点:_______________________________________________ 建筑面积:_________________ 平方米;层数:_______________ 结构类型:________________ ;檐高/跨度:________________米批准文号:(有权机关批准工程立项的文号)_________________ 工程性质:(指基建、技改、合资等):_____________________ 承包范围:_______________________________________________ 承包方式:_______________________________________________ 质量等级(优良或合格):_________________________________ 工程承包造价(金额大写):_______________________________

¥:_____________________________ 元

北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范本本》(GF一99-0201)拟定的,适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。

北京市建设工程施工合同协议条款

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,就本项工程建设有关事项,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商达成如下协议:

第1条 工期

1·1 本合同工程定于年月____日开工;于年月____日竣工。合同工期日历天数为 天 。工期如需提前,按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。 1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出:1·3 工期提前或延误的奖罚,由双方协商后在合同中约定:_______________________________ 第2条 图纸

发包方于_______________年_______月_______日,向承包方提供________套图纸。

第3条 发包方、承包方驻工地代表

发包方工程师姓名:_______________;项目经理姓名:_______________ 。

第4条 发包人工作

开工前办理完毕土地征用,青苗、树木赔偿,坟地迁移,房屋、构筑物拆迁,地上及架空、地下障碍物清除,将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场,并保证施工期间的需要,向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料,提交办理有关证件、批件的合法手续,将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方,并于现场交验,协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题,合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底,在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时,发包方按有关规定提供相应的防护措施,并承担相关的经济支出。

第5条 承包人工作

5·1 每月日向发包方报送月度施工计划和已完工程进度统计报表。

5·2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定,负责安全保卫、清洁卫生等各项工作,做好施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时,及时报告有关部门并采取有效保护措施,按有关具体规定处置,发包方承担由此发生的费用,延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。

承包方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的经济损失,工期不予顺延。

第6条 工程质量检查及验收。

6·1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前,承包方自检,并于48小时前通知发包方参加,验收合格,发包方在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求,发包方不在验收记录签字,可视为发包方已经批准,承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出,由发包方承担。检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检验不合格,影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担,相应顺延工期。

6·2 工程具备竣工验收条件,承包方按国家和本市工程竣工有关规定,向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告,发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

发包方、承包方办理工程竣工验收手续后,发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第7条 设计变更及合同价款的调整

7·1 施工中发包方对原设计进行变更,经批准后,发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知,否则,承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更,并于5天内,根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料,因变更导致的经济支出和承包方损失,由发包方承担,发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认,无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效,由此延误的工期相应顺延。

7·2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:第8条 工程价款及结算

8·1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定,在合同生效后,发包方按下表约定分_____次向承包方预付或支付工程款,发包方不按时拨付工程款,从应付之日起承担应付款的利息。

第9条 材料设备的供应。

9·1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》(附后)供应材料设备,如与《一览表》不符时,承担相应违约责任。

9·2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品,重新采购符合要求的产品,各自承担由此发生的费用。

9·3 承包方需使用代用材料时,须经发包方代表批准方可使用,由此增减的费用双方议定。

第10条 争议

发包方、承包方双方发生争议时,可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的,可以采取下列一种方式解决:

第一种争议解决方式:向 仲裁委员会申请仲裁;

第二种争议解决方式:向 人民法院起诉。

双方约定按第

第11条 违约

发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付违约金,赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第12条 合同份数。

本合同正本两份具有同等效力,由发包方承包方双方分别保存;副本 份。

第13条 补充条款如下:

篇三:北京市建设工程施工专业承包合同

BF——2014——0214

合同编号:

北京市建设工程施工专业承包合同

北京市住房和城乡建设委员会

北京市工商行政管理局

二〇一四年八月

第一部分 协议书

发包人(全称):承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,发包人和承包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同。

一、工程概况 工程名称:工程地点:工程规模:

二、承包范围

承包范围:三、签约合同价

人民币(大写): (¥ 元); 其中:安全文明施工费人民币(大写):(¥ 元)。

四、工期

工期: 天。

五、质量标准

工程质量标准:

六、合同文件的组成

1.本协议书;

2.专用合同条款;

3.通用合同条款;

4.工程预算书或已标价的工程量清单;

5.技术标准和要求;

6.合同图纸;

7.其他合同文件。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

九、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本合同自生效。

发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章) 住 所: 住 所: 法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

年 月 日

第二部分 通用合同条款

1. 词语定义

协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义:

1.1 合同文件(合同):构成本合同的所有文件,即协议书中约定的组成本合同的所有文件。

1.2 协议书:是由发包人和承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

1.3 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,以及双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.4 图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。

1.5 发包人:指协议书中指明并与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 发包人代表:指由发包人指定的在其授权范围内履行本合同的代表。

1.7 承包人:指协议书中指明并与发包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.8 项目经理:指由承包人指定的负责施工管理和履行合同的代表。

1.9 监理人:指受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.10 总监理工程师:指监理人指定的进行工程监理的总负责人。

1.11 工程:是指永久工程和(或)临时工程。

1.12 永久工程:指按合同约定建造并移交给发包人的工程,包括工程设备。

1.13 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。

1.14 施工场地:指用于本合同工程施工的场所,以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

1.15 开工日期:指监理人按第10.3.1项发出的开工通知写明的开工日期。

1.16 工期:是指在协议书约定的承包人完成工程所需的期限,包括按合同约定所作的期限变更。

1.17 竣工日期:指第1.16款约定工程届满的日期。实际竣工日期按第19.3款的约定确定。

1.18 缺陷责任期:指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限。

1.19 保修期:是根据现行有关法律规定,在第23.2款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.20 天:除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计

算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.21 签约合同价:指签订合同时协议书中写明的合同总金额。

1.22 合同价格:指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行本合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.23 质量保证金:指按第22.1款约定用于保证缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.24 书面形式:指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所载内容的形式。

2. 语言文字

除专用术语外,本合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

3. 适用法律

本合同适用国家法律、行政法规及北京市地方法规。除合同另有约定外,国家及北京市建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本合同。

4. 标准和规范

4.1 本工程适用现行国家、行业和北京市规范、标准和规程。

4.2 构成合同文件的任何内容与国家、行业和北京市现行规范、规程和标准出现矛盾,承包人应书面要求发包人予以澄清,除非发包人有特别指令,承包人应按其中要求最严格的标准执行。

4.3 除合同另有约定外,材料、施工工艺和本工程应按技术标准和要求以及国家、行业和北京市现行规范、标准和规程最新版本执行。

5. 合同文件及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,合同文件的组成及优先解释顺序如下:

(1)合同协议书;

(2)专用合同条款;

(3)通用合同条款;

(4)工程预算书或已标价的工程量清单;

(5)技术标准和要求;

(6)合同图纸。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的,以其中要求较严格的标准为准。

双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分,其解释顺序视其

篇2:泵车承包合同范本3篇

篇一:泵车租赁合同范本

结算:由乙方与甲方的设备使用项目按具体设备的租赁合同进行在每25日进行结算。乙方提供正规机械设备租赁发票。

付款方式:付款方式参照中铁二局第六工程有限公司文件-六司财函〔2014〕215号《关于规范控制对外支付比例的通知》文件办理。

乙方的户名、开户行及账号:

户名:开户行:帐号:

第七条履约担保

7.1履约保证金:在签订本合同前,乙方须一次性交纳履约保证金人民币(大写)元整(¥元)到甲方财务部门。

7.2在乙方履约期满后10天内,甲方对乙方履约情况进行清理,一次返回清理后的履约保证金。

第八条双方义务和责任

8.1乙方的义务和责任

8.1.1乙方根据甲方所属项目需要,接到甲方通知后2天内提供状况良好的机械设备和证件齐全的操作人员。

8.1.2负责配备操作、维护人员,负责机械设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械设备技术状态完好并承担相关费用。负责提供润滑油、机油、滤清器及配件。

8.1.3与甲方所属项目共同办理机械设备的租赁内容和时间的签认工作。

8.1.4按甲方所属项目指定的地点存放机械设备,并妥善保管,因保管不善造成机械设备损失由乙方自行承担一切责任。

8.1.5负责租赁机械设备进退场运输、道路和作业过程中的安全。如因乙方原因给甲方、乙方及第三人造成人身及财产损害的,由乙方负责处理并进行赔偿。

8.1.6乙方接到甲方所属项目退租通知书后不及时办理退租手续的,或乙方拒不接受租赁物的,甲方有权采取相应措施,由此产生的灭失、损毁、保管等一切损失和费用由乙方承担。

8.2甲方的义务和责任

8.2.1甲方所在项目提供安全的施工环境。严禁违章指挥,如违章指挥造成机械设备和人员的损伤,甲方承担一切责任损失。

8.2.2租赁期间为租赁机械提供合理的、合适的燃油。

8.2.3负责督促设备使用项目与乙方共同办理机械设备的服务内容和时间的签认工作并及时支付租赁费。

8.2.4 负责协调使用项目及乙方之间的关系。

第九条违约责任和争议解决方式

9.1双方共同遵守本合同中的约定,乙方如违反7.1条款(除7.1.3条款外)约定的合同义务,乙方应按500元/次承担违约金,甲方可以在租赁费中扣减。

篇二:泵车租赁合同范本

工程泵车、车载泵

租 赁 合 同

合同编号:

承租方:广东腾越建筑工程有限公司出租方:

泵车租赁合同

承租方: (以下简称甲方) 出租方: 以下简称乙方)

甲方因工程施工需要,向乙方租用混凝土泵车数台,为明确双方责任,签订本协议,双方共同遵守。 一、 二、 三、 四、 五、

租赁泵车型号: 租赁地址:工程名称:

租赁时间:自 年月 日至年月日止 租赁费按下列相关项的计费方式计收:(所有单价为含税单价)

1、租赁计费时间:乙方泵车从开盘开始计算租赁时间,至乙方泵车收盘为止。 注:以上租赁单价为综合单价,包括:设备及配件的进出场费、操作人员的工资(含加班费、伙食费)、泵车的消耗品费用、泵管、泵卡,橡胶垫片、泵车的日常维修费用。 六、结算方式:

甲方每月20日办理结算,经甲方、监理验收合格,双方共同确认的工程款

按每月支付80%,余款在工程全部完工后两个月内结算后付清,乙方收取结算款需提交相关表格申请。

每次付款前,乙方必须按照甲方要求提供与合同签订单位名称相符的正规等额含税发票,否则甲方有权拒绝付款,同时需提供加盖乙方财务专用红章的收据,甲方将采用转帐或银行支票形式进行支付。

若由于乙方资质原因,导致甲方已替乙方缴纳的税金不能按规定抵扣,或不能按税法规定实行总分包差额交税,所造成的经济损失由乙方承担。 七、甲方责任

1. 甲方用泵需要提前24小时通知乙方,并将泵送项目、泵送的日期和时间(即开盘时间),混凝土的标号、泵送量具体参数以及泵车的种类、数量告知乙方,使乙方能合理安排施工。

2. 甲方应按乙方泵送技术要求,在乙方技术人员的指导下,做好泵送的前期工作(场地平整、接好水源、支腿用料)。如甲方前期工作未能做好,致使未能准时开盘的损失,由甲方自行负责。

3. 在有需要用到接管泵机施工过程中,甲方必须做好拆接泵管和施工完毕后泵管的清洁工作。

4. 甲方供应的混凝土,必须符合泵送要求。混凝土的标号,塌落度不符合要求的,甲方必须及时调整。否则,乙方有权停止泵送,并且甲方在调整的时间计入租赁台班中。如甲方供应的混凝土不符合要求而造成乙方泵车塞泵管,乙方调整处理的时间计入租赁台班中,且致使混凝土报废的损失,由甲方负责。 5. 甲方应指派现场施工员、材料员办理与乙方的结算签单工作,其指派人员签收确认的单据均可作为乙方向甲方的结算凭证。

6. 甲方必须严格执行混凝土输送泵车施工安全管理。若因甲方安全措施不当或甲方人员未遵守乙方技术指导而造成的安全事故由甲方负责,其一切损失与乙方无关。

7、甲方须确保乙方泵车到达甲方工地后2小时内能开盘(指进行施工),如超过2小时后仍未开盘,甲方应按车载泵、37米泵车200元/小时补偿给乙方,不足一小时按一小时计算;若因非乙方原因造成泵车回空,甲方应赔偿回空费给乙方,车载泵、37米泵车每次每台车300元。

8、甲方有义务为乙方泵车操作人员提供住宿条件和泵车及其配件的停放场

地。甲方负责提供乙方操作人员的住宿床铺,住宿及生活所需物品的一切费用乙方自行解决。 八、乙方责任

1. 乙方接到甲方通知后,应在规定时间内组织泵车及相关的附件进场并安装具备泵送条件,如乙方要规定时间延迟2小时后仍不能泵送作业的,则按300元/小时补偿给甲方。累计发生三次不能满足泵送要求的,甲方有权单方解除合同。

2. 乙方泵机及其附件进场后,由乙方负责登记、保管、保养。

3. 如甲方需要37米以上的泵车,乙方可协助甲方联系泵车租赁公司,其流程、单价及结算方式按公司有关规定执行。甲方亦可自行外租泵车,自行结算。

4. 在施工过程中,如泵车发生机械故障,乙方必须立即抢修并通知甲方做好现场协调工作,并积极调配其他泵车来完成工作。并且,乙方应从台班中减除修车时间(注:须注明坏车时间及修车时间)。如维修时间超过2小时或超过2小时未有其他泵车来支援的,则乙方应按200元/小时补偿甲方。 5. 乙方负责派专人操作机械,提供的操作人员进入甲方施工现场必须遵守甲方的现场管理制度。若因乙方操作不当或乙方未遵守甲方的现场管理制度而造成的安全事故则由乙方负责。

6. 乙方只负责混凝土泵送服务,其他事项与乙方无关。

7. 由乙方自备泵车、燃油、维修保养费、养路费、保险费等。泵车在运营过程中发生的一切费用开支均由乙方承担。

8. 乙方负责提供泵管、软管、管卡、垫片及机械所需要的消耗品;配置的泵管必须是合格产品,数量必须满足甲方施工需要。

9. 乙方必须保障设备的操作使用、保养、润滑具备24小时连续作业能力(操作人员需2-3人)。

10. 乙方须在次月20号前将上月的数据做好,以便甲乙双方核对。 九、合同争议

本合同发生争议,甲方、乙方应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,协商或调解不成时,通过甲方公司所在地法院诉讼程序解决。

十、 其他

1、合同未尽事宜,由甲乙双方另行约定。 2、双方在履行合同中有争议,可协商解决。 3、本合同一式伍份,甲方执三份,乙方执二份。

甲方:广东腾越建筑工程有限公司 合同经办人: 施工队长/项目经理:总经理:签订日期:2013年月日

乙方:

法定代表人: 签约代表: 联系电话: 签订日期:2013年月日

篇三:泵车合同

协 议 书

甲方:河南省九建工程有限公司

乙方:

甲乙双方经友好协商,乙方承接甲方创新产业园2-A14~A19#楼砼输送工程,为了保证工期工程顺利施工,满足建设单位工期要求,特签订以下协议,并共同遵守。

一、 工程名称:创新产业园2-A14~A19#楼

二、 工程地点:郑州市瑞达路与翠竹街交叉口

三、 承接内容:三~十层砼输送(48米汽车泵)

四、 工期要求:保证本工程用车(乙方提前24小时通知)

五、 安全生产:乙方负责车辆人员安全,如因乙方原因造成安全事故由乙方自己承担

六、 混凝土泵送单价:25元/m3

七、 付款方式:七层完工后付已完工程的50%,十层工程完工后付至80%,剩余部分07年6月30日前付清,付款前乙方提供合格发票,

本协议一式三份,甲方二份,乙方一份

甲 方: 乙 方:

代表人: 代表人:

电 话: 电 话:

日 期: 日 期:

篇3:供用电合同范本3篇

篇一:供用电合同范本

供用电合同范本:

供电方:

用电方:

为明确供电企业(以下简称供电方)和电力用户(以下简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。

一、用电地址、用电性质

1.用电地址:???? 。

2.用电类别:__________。(大工业用电、非工业用电、普通工业用电、非居民照明用电、)

3.行业分类:????。

二、供电方式、用电容量及产权分界

1.供电方向用电方提供三相交流50Hz电源,采用单电源,单回路向用电方供电。

2.供电电源

(1)供电方由??kV???变电所[开关站],以__kV___线公用线向用电方??? 配电房供电。

(2)用电容量为______kVA。

(3)双方的资产分界点在:跌落熔断器下桩头。资产分界点的设备属供电方。资产分界点至电源侧的资产属供电方,资产分界点至负荷侧的资产属用电方。附供电接线及产权分界示意图。

3.用电方装置不并网自备发电机?? 台,容量??kW,作为???? 备用。

(1) 发电机安装地点在发电机房。采用低压电缆与低压双电源切换柜联接。自备发电机具有独立的接地系统。

(2) 供电电源与自备电源之间的切换方式采用手动先断后通。为防止用电方自备电源向供电方电网倒送电或误并列,供电电源与自备电源之间采用低压四极双投闸刀加机械程序锁作为联锁,安装在下列设备上:0.4kV计量柜闸刀手柄与低压双电源切换柜的四极双投闸刀手柄间。未经供电方同意用电方不得自行改变或撤出联锁装置。

(3) 用电方内部的配电线路以电缆或绝缘导线敷设。用电方不采用架空裸导线。

4.用电方的正常运行方式:?????? 进线开关运行、发电机冷备用。

5.未经供电方许可,用电方不得擅自引入(供出)电源或私自增加自备电源。

6.供电方依据电网安全、经济运行原则调整供电方式时,用电方应予以配合。

三、供电质量

1.在电力系统正常情况下,供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。

2.用电方在用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制标准,否则供电方无义务保证电能质量。

3.在电力系统正常运行的情况下,供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公

共安全和维护正常供用电秩序,供电方依法按规定事先通知的停电,用电方应当予以配合。

四、用电计量

1.供电方按国家规定,以受电点为计费单元按电价类别分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录数据是供电方向用电方计算电费的依据。

2.用电计量方式、计量点及安装情况如下:

计量点装置情况计量方式

3.设在用电方的计量装置的安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及连接线等均由供电方办理,用电方应提供工作上的方便。

在新装、换表及现场校验后,供电方应对该用电计量装置加封。用电方应在工作凭证上签章,并对计量装置负责保管。

4.供电方应按规定对用电计量装置进行校验、更换。用电方发现用电计量装置不准或有故障时,应及时通知供电方。用电方认为供电方装设的计量装置不准时,可向供电方提出校验申请并交付校验费后,供电方在七天内进行校验,并将校验结果告知用电方。如计量装置的误差在允许范围内,则校验费不退;误差超出允许范围,供电方除退还校验费外,还应按有关规定向用电方退还或补收电费。用电方对校验结果有异议时,可在接到供电方校验结果后15天内,向供电方的上级计量检定机构申请检定,逾期视同用电方对校验结果无异议,供电方不再保留该计量装置原状。

5. 因用电计量点与产权分界点不一致,按国家标准,由用电方负担其变压器损耗电量,并分摊到用电方各类用电量中计算电费。

6.计量装置发生故障时,退补电量按《电力法》和《电力供应与使用条例》及有关计量法规规定,经双方协商后处理。供电方设在用电方变电所的计量装置发生故障时,用电方应及时通知供电方,并填写《计量装置非正常运行情况报告单》,供电方应尽快处理。

五、无功补偿及功率因数

1.用电方应根据无功就地平衡的原则,装设无功自动补偿装置和随机补偿电容。用电方送入供电方的无功电量视为吸收供电方的无功电量计算月平均功率因数。

2.用电方的高峰、低谷功率因数应达到电网规定的要求。

3.在法定节假日或其它特殊日期,用电方应根据电网安全运行要求,无条件做好无功补偿装置的投切工作。

六、电价及电费结算方式

1.计价依据与方式

(1)供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录及分摊的变压器损耗电量,向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他附加价、费调整时,按调价文件规定执行。

(2)用电方的电费按两部制电价(基本电费按变压器容量计算、月平均功率因数考核标准为0.9)结算。

2.电费结算方式:用电方应在每月的月底前向供电方交纳电费

3.用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时,应先交清电费,然后双方协商解决。协商不成时,则按本合同第十一条处理。

4.用电方在交付逾期电费时,应首先付清电费违约金。

七、调度管理

??用电方因线路检修等原因,需要停役供电方设备,应在七天前向供电方提出停役申请(事故情况除外)。

八、供电设施维护管理责任

1.双方根据本合同第二条规定的产权分界,各自负责设备的维护管理。

2.双方的供电设施,除另有约定者外,未经对方同意,不得操作和更动。如遇紧急情况(如当危及电网和用电安全,或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时,事后应于24小时内通知对方。

3.在用电方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由供电方维护管理,用电方负责保护并监视其正常运行。如有异常,用电方应及时通知供电方。

4.在供电设施上发生的法律责任,按《电力供应与使用条例》第四十三条和《供电营业规则》第五十一条的规定处理。

九、约定事项

1.用电方应按国家规定安装电力负荷管理装置。

2.当电网负荷紧张时,供电方对用电方负荷实行计划管理,用电方应予以配合。

3.为保证供电、用电的安全,供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查,用电方应予以配合。用电检查人员在执行查电任务时,应向用电方出示《用电检查证》,用电方应派员随同配合检查。

4.用电方应按期进行季节性安全检查和电气设备预防性试验,发现问题及时处理。发生重大设备及人身事故时,应及时向供电方用电检查部门报告。供电方应及时参与事故的分析,并协助用电方制订防范措施。

5.用电方在受电装置及自备电源上作业的电工,必须持有电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》,方准上岗作业。

6.用电方需增加不并网自备发电机组时,必须向供电方提出申请。

7.用电方需增加用电容量、变更用电(减容、暂停、暂换、迁址、移表、暂拆、更名、过户、分户、并户、销户、改压和改类)时,应事先到供电方用电营业场所办理申请手续。

8.一方改变开户银行、帐号、税务登记号等,应及时书面通知另一方。

十、违约责任

1.供电方违约责任

(1)供电方的电力运行事故,给用电方造成损害的,供电方应按《电力法》第六十条和《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任。

但对有下列情况之一的,供电方不承担赔偿责任:

a.因电力运行事故引起开关跳闸,经自动重合闸装置重合成功的;

b.有自备电源和非电保安措施的;

c.由于用电方原因,致使备用电源无法投入的。

(2)供电方未能依法按规定的程序事先通知用电方停电,给用电方造成损失的,供电方应按《供电营业规则》第九十五条第1款承担赔偿责任。

(3)供电方责任引起电能质量超出标准规定,给用电方造成损失的,供电方按《供电营业规则》第九十六条、九十七条有关规定承担赔偿责任。

2.用电方违约责任

(1)由于用电方的责任造成供电方对外停电,用电方应按《供电营业规则》第九十五条有关规定承担赔偿责任。但不承担因供电方责任使事故扩大部分的赔偿责任。

(2)由于用电方的责任造成电能质量不符合标准时,对自身造成的损害,由用电方自行承担责任;对供电方和其他用户造成损害的,用电方应承担相应的赔偿责任。

(3)用电方不按期交清电费的,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金以本合同第六节第2条确定的3个期限日为准,自逾期之日起计算至交纳日止,电费违约金按下列规定计算: a.当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;

b.跨公历年度欠费部分,每日按欠费总额的千分之三计算。

用电方欠付电费超过30天(从分次结算日起计算),供电方即可通过负荷管理系统或其他方式中止对用电方部分容量或全部容量的供电,由此给用电方带来的损失(包括限荷跳闸损失),由用电方自行负责,供电方不承担任何责任。

用电方欠付电费超过30天,用电方在欠费交清后(含违约金),恢复供电前,用电方须按《担保法》有关规定,向供电方就电费缴纳提供担保。

3.用电方若私自启封电力负荷管理装置、解除工作电源、变更控制定值及回路等,根据《供电营业规则》第一百条规定,用电方应承担每次5000元的违约使用电费。

4.其他违约责任按电力法规相关条款处理。

十一、争议的解决方式

供电方、用电方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则协商解决。协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时,可向签约地人民法院提起诉讼。 十二、供电时间

用电方新建改建的受电装置经供电方检验合格,且本合同生效后,供电方即依本合同向用电方供电。

十三、合同的变更和解除

1.本合同的变更和解除应按《供电营业规则》第九十四条办理。

2.本合同有效期内,经双方协商签字同意的有关修改合同的文书、电报、传真和图表也是本合同的组成部分,具有同等效力。

十四、本合同效力及未尽事宜

1.本合同未尽事宜,按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、政策调整修改时,则按新法律、政策执行。

2.本合同有效期自2001年?月?日起至2004年?月 日止。但是合同期满前半个月一方应当通知另一方本合同按约终止,否则视为同意本合同延期三年。每下次合同期满半个月都依次办理。

3.本合同自双方签字,并加盖公章后生效,原《供用电合同(协议)》自行失效。

4.本合同正本壹式贰份,双方各执壹份,效力均等;副本壹式贰份,双方各执壹份。

5.本合同附件包括:供电接线及产权分界示意图。上述附件为本合同不可分割的组成部分。

(本页无正文)

供电方:(盖章)????????用电方:(盖章)

法定地址:新华路101号????法定地址:

法定代表(负责)人:??????法定代表(负责)人:

联 系 人:??????????联 系 人:

电??话: ?????? 电??话:

传??真: ?????? 传??真:

邮??编: ?????? ?邮??编:

开户银行:县工行???????开户银行:

帐??号: ???帐??号:

税务登记号:?????????税务登记号:

营业执照号:?????????营业执照号:

?

签 约 地:松阳县供电局

签约时间:2001年?月?日

附图

供电接线及产权分界示意图

篇二:供用电合同示范本本

合同编号:

高压供用电合同

供电方: 用电方:

单位名称: 单位名称:

法定地址: 法定地址:

法定代表(负责)人: 法定代表(负责)人:

授权代理人:授权代理人:

电 话: 电 话:

电 传: 电 传:

邮 编: 邮 编:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

税务登记号:税务登记号:

为明确供电企业(以下简称供电方)和用电单位(以下简称用

电方)在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有

序地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使

用条例》和《供电营业规则》的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。

(一)用电地址、用电性质和用电容量

1、用电地址: 。

2、用电性质

(1)行业分类:。

(2)用电分类:。

(3)负荷性质:(重要负荷/一般负荷)。

(4)生产班次:,周休日。

3、用电容量

根据用电方的申请,供电方认定用电方共有个受电点。

受电设备的总容量为 千伏〃安。保安容量千伏〃安,自备发电容量 千瓦。其中:受电点受电变压器台,共计 千伏〃安,

(多台变压器时)运行方式为 。受电点受电高压电机台,共计 千瓦(千

伏〃安),运行方式为 。受电点受电变压器台,共计 千伏〃安,

(多台变压器时)运行方式为 。 受电点受电高压电机 台,共计千瓦(千

伏〃安),运行方式为。

(二)供电方式

1、供电方向用电方提供三相交流50赫电源,采用 (单/

双/多)电源, (单/双/多)回路向用电方供电。

2、主供电 源

(1)供电方由变(配)电站(所)以 千伏

电压,经出口开关送出的 (架空线/电缆)专线向用

电方 受电点供电。供电容量为 千伏安(千瓦)。

(2)供电方以 千伏电压,从 线路经 杆,

向用电方受电点供电。供电容量为 千伏安

(千瓦)。

(3)供电方由 发电厂以 千伏电压母线,经

出口开关向用电方受电点直配供电。供电容量

为千伏〃安(千瓦)。

3、备用电源

(1)供电方由 变(配)电站(所)以千伏电压,

经出口开关送出的 (架空线/电缆)专线向用电方 _______受电点供电,作为用电方生产备用电源。供电容量为 千伏〃安(千瓦)。

(2)供电方以 千伏电压,从线路经 杆,

向用电方 受电点供电,作为生产备用电源。供电容量

为 千伏〃安(千瓦)。

4、保安电源

(1)供电方以 千伏电压 (专用/公用)

线路作为用电方保安电源,保安容量为 千伏〃安,最小

保安电力为 千瓦。

(2)用电方 采取下列电或非电的保安措施,防止电网断电对

安全产生影响;

1)自备发电机 千瓦,安装 地点,或采用不间

断电源(UPS) 伏〃安,安装地点 。

2)非电保安措施是。

5、未经供电方同意,用电方不得自行向第三方转供电力。经供电方委托,用电方同意由其变电站(线路)向 单位转供电。转供用电容量 千伏〃安,转供用电电力 千瓦。有关转供电事宜,由供电方、转供电方及被转供电方另行签订转供电协议。

6、具体供电接线方式见附图《供电接线及产权分界示意图》。

(三)供电质量

1、在电力系统正常状况下,供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。

2、用电方用电时的功率因数和谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等产生的干扰与影响应符合国家标准,否则供电方无义务保证规定的电能质量。

3、在电力系统正常运行的情况下,供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供用秩序,供电方依法按规定事先通知的停电,用电方应当予以配合。

(四)用电计量

1、供电方按国家规定,在用电方每个受电点安装用电计量装臵。用电计量装臵的记录作为用电方计算电费的依据。

2、用电计量方式采用: (高压侧计量/低压侧计量)

3、用电计量装臵分别装设在;

1)。

2)。

3)。

4、用电计量装臵主要参数如表:

5、用电计量装臵安装位臵与产权分界处不对应时,线路与变压器损耗由产权所有者负担。每月 (增加/减少)线损电量应分摊到各类用电量中再分别计算电费。

6、因为用电方未按电价分类分别配电时,供电方对难以装表计量的 用电量,约定按每月 千瓦〃时计算,或按每月总用电量的%计算,其比率随用电构成比例和数量的变化,供电方每年至少对其核定一次,用电方应当予以配合。

(五)无功补偿及功率因数

1、用电方装设无功补偿装臵总容量千乏。

其中:电容器 千乏,调相机千乏。

2、用电方功率因数在用电高峰时应达到。

3、供电方在用电方处装设反向无功电能表(或双向无功表)。用电方应按无功补偿就地平衡原则,合理装设和投切无功补偿装臵。用电方送人供电方的无功电量视为吸收供电方的无功电量计算月平均功率因数。

(六)电价及电费结算方式

1、计价依据与方式

(1)供电方按照有管理权的物价主管部门批准的电价和用电

篇三:供用电合同

供 用 电 合 同

供电人:XXXXXXXX

用电人:XXXXXXXX

为明确供电企业(以下简称供电人)和用电户(以下简称用电人)在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等规定,在供电人、用电人平等互利、协商一致的前提下,签订本合同。

一、用电地址及用途

1、用电地址: XXX

2、用途:环境改造土建施工用电。

二、供电方式

供电人向用电人提供交流50赫兹电源,供电电压为380伏,从供电人白沙电厂3#炉低压室处接线供电。

三、用电计量

1、用电人申请用电容量为 26.7千瓦(KW),用电人负荷容量需发生变化时,必须事先向供电人提出申请,供电人按有关规定办理。

2、用电计量装置由用电人提供。

3、供电人对用电人的用电采取一套计量装置作为计算电费的基数。

四、电价及电费结算方式

1、电价暂按市场价0.8885元/千瓦时结算。在合同有效期内,遇电价和其他收费项目费率调整,则按调价文件规定执行。

2、电费支付及收缴方式

供电人在工程完工后对用电人进行一次性抄表,并向用电人递交用电量及电费通知单,用电人将电费交至电厂财务,并向环境改造工程部及客户服务中心备案。

五、供用电设施维护管理责任

1、供用电设施维护管理责任以3#炉低压室出线开关为分界点,分界点电源侧设施由供电人负责维护管理,分界点负荷侧用电线路及设施由用电人负责维护管理。

2、供电人、用电人分管的供用电设施,未经对方同意,不得操作或更动。如遇紧急情况而必须操作时,事后应及时通知对方。

3、遇系统故障、雷击故障等意外情况造成对用电人停电时,供电人应尽快恢复对用电人的供电。

4、在供电设施上发生的法律责任,以供电设施运行管理责任分界点为基准划分。供电人、用电人应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作,并依法承担相应的责任。

六、安全责任

1、用电人不得将电源向外转供。

2、用电人必须合理安排用电负荷,使三相负荷尽量达到平衡。用电人的用电负荷发生较大变动时,应事先向供电人申请增容,以便供电人相应调整其保护装置和计量装置。用电人应积极配合供电方的负荷管理。否则发生设备安全事故所造成的损失由用电人负担。

3、为保证供电、用电的安全,供电人将定期或不定期地对用电人的用电情况进行检查,用电人应予以配合。

4、用电人应坚持安全用电的原则,不得违章用电、违章操作、乱接电线(线路架设不规范)等,否则所造成的一切损失及责任概由用电人承担。

5、用电人在受电装置范围作业,不得影响其他用电人正常用电,如发生供电事故,概由用电人负责。

七、窃电处理

用电人不得有擅自拆动、绕过计量装置用电等窃电行为,否则供电人将按《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》及白沙电力公司等有关文件法规处理。

八、违约责任

1、用电人有窃电行为者,供电人可停止供电。

2、因窃电行为等致使供电人停止供电而造成的一切损失由用电人负责。

九、争议的解决方式

供电人、用电人因履行本合同发生争议时,应依照本合同之原则协商解决。协商不成,向当地人民法院起诉。

十、本合同效力及未尽事宜

1、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》及《供电营业规则》等有关法律、规章的规定办理。如遇国家法律、规章调整时,则按调整后的规定修改补充本合同有关条款,所作的补充内容与本合同具有同等效力。

2、 用电人必须指定专人负责用电管理,按时按量收缴电费,并与供电人联系相关事宜。

3、本合同有效期自签定之日起至工程完工止。

4、本合同经供电人、用电人签字,并加盖公章后生效。

5、本合同一式二份,供电人、用电人各执一份,效力均等。

供电人:(盖章)用电人:(盖章):

委托代理人(签名)用电人代表签字: 电话:

电话:

    以上《北京市工程承包合同范本3篇》范文由教师范文吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »教师范文吧»最新范文»北京市工程承包合同范本3篇
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 教师范文吧 如对《北京市工程承包合同范本3篇》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved