最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

工程供货合同

日期:2021-10-15  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:工程物资采购合同

工程物资采购合同

甲方:(需方) 乙方:(供方) 合同编号: 号

签订地点: 签订日期: 年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行。

一、货物的概况、数量、单价及合同额

二、交(提)货时间、地点、方式及风险承担:

1、交(提)货时间:

2、交(提)货地点: 3、交(提)货方式按以下第项执行: (1)卖方交货至合同约定的交货地点;

(2)买方从卖方营业地点自行提货。

4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方。 三、运输费用承担

1、货物的运输及运输费用由

2、上车人力及机械资费由由 承担,下车人力及机械资费由 承担。 四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限

1、质量要求及技术标准,按下列第项执行:

(1)卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行;

(2)按国家标准执行(标准代号、标准编号及标准名称为 );

(3)无国家标准的,按行业标准执行(标准代号、标准编号及标准名称为 );

(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行: 。

2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第 项执行:

(1)按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。

(2)双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。

3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方。

五、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装标准、包装物的供应按以下第 项方式执行:

(1)货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行(标准代号、标准编号及标准名称为);

(2)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行: 。

2、包装物的回收按以下第项方式执行: (1)包装物不回收;

(2)包装物由卖方在交货时自行回收;

(3)其他方式:。 六、验收标准、方法及提出异议期限

1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收;

2、验收的方法: 。 3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出。

4、其他约定:。 七、结算方式及期限,按以下第 种方式执行:

1、双方每月 日办理当月结算,买方自办理完结算起 日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月 日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起 日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在 日内付清。

2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后 日内,买方支付该批货物价款总额的 %,全部货物用于的买方工程项目 工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清。

3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后 日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清。

4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后 日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在 内付清。

5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目,工程完工并经有关质检部门验收合格后 日付清。

6、其他方式:八、解决合同纠纷的方式 九、双方其它约定事项

篇二:采购合同范本(工程类)

采购合同

甲方(需方):

乙方(供方):

合同签订时间: 月 日

合同签订地点:

甲方:乙方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经双方自愿协商,签订本合同,双方共同遵守。

第一条 采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量

1. 名称、品种、规格、数量: (内容较多时作为合同附件)

是否需要安装:,安装要求: 2.质量,按下列第( )项执行:

(1) 按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2) 按样品,样品作为合同的附件;

(3) 按双方商定要求执行,具体为: (应具体约定产品质量要求)。

乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准,是全新、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能,在设备或材料质量保证期之内,乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第二条 包装方式和包装品的处理:

乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式,若由于乙方的包装问题,导致设备或材料受损,甲方有权拒绝接受设备或材料,乙方应对设备或材料的损坏承担责任。如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应按本合同约定承担责任。

第三条 交货方式:

1.交货时间:。

2.交货地点:甲方项目所在地: 或甲方指定的地点: 。

3.运输及装卸:由乙方负责设备或材料的运输及装卸,并承担运输和装卸的费用,在运输及装卸过程中,造成设备或材料损坏的,由乙方承担责任。如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。

4.与甲方相关的单证的转移:乙方应在交付设备或材料时,向甲方交付设备或材料相关的单证,包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。

乙方应在交货前5天,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、设备或材料型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2天内给予书面答复,经甲方确认同意后乙方可发货。

第四条 验收:

设备或材料到场后,甲方负责召集工程监理公司、工程安装承包方,会同乙方到现场进行验收,清点设备或材料数量及质量情况,若数量与清单数目不相符,有丢失或损坏,或者设备或材料的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐设备或材料,乙方实际交货时间以最终补齐设备或材料时间为准。参与交货验收的单位在设备或材料清单上共同签字,并填写交货验收证明(设备或材料进场验收单),此证明为乙方交货的凭证,也是乙方申请付款的必要依据。交货验收证明(设备或材料进场验收单)必须加盖各方公章方为有效,否则不作为甲方支付货款的凭证。

乙方产品在安装及使用过程中如发现质量问题,乙方仍应承担产品质量的责任和义务。

第五条 价格与货款支付: 1.单价: 元人民币;

暂定总价为:元人民币,大写:。 以上价格是甲方根据本合同要求应向乙方支付的设备或材料费用,包括所订设备或材料的制作、供应、包装、出厂检测、税费、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、质保期(两年)的维护等费用。上述单价为包死价格,供货期间不因任何因素进行调整,最终总价为供货完成后乙方提交供货证明材料并经甲方审核确认后的价格。

2.付款方式:

甲方向乙方支付上述任何一笔费用前,乙方均应当先向甲方提交经各方盖章确认的交货验收证明以及与付款金额相符的税务发票,否则甲方有权迟延支付相应费用,并且不因此向乙方承担任何逾期付款的违约责任。第六条 提出异议的时间和方法:

1.甲方在验收中如发现设备或材料的品种、型号、规格、颜色和质量等不合规定或约定,应自收到设备或材料后20日内向乙方提出异议。如甲方所购设备或材料为需安装调试方能发现其以上瑕疵的,则甲方应自安装完毕并调试之日起20日内向乙方提出异议。 2.乙方在接到甲方异议通知后,应在2日内处理并通知甲方处理情况,否则,甲方有权解除合同,要求退货。

第七条 设备或材料保质期以及售后服务的约定:

乙方对设备或材料提供 年的质量保证,质保期内因产品质量问题造成产品损坏的,应由乙方承担责任,负责退货或换货;并承担因为产品质量不合格而给甲方带来的其他损失。

乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人的通知后,应及时作出响应,具体时间如下:

乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知。乙方殆于维修,经甲方书信通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上扣除全部质保金并且甲方有权另行

选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在4小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

第八条 安全责任:

乙方应对设备或材料运输、装卸及安装过程中的安全负责,非因甲方原因造成的任何人身损害或财产损失,乙方应承担相应责任,甲方对此不承担任何形式的责任。

第九条 违约责任:

1.乙方不能交货的,除返还甲方其已付货款外,应向甲方偿付相当于不能交货部分货款100%的违约金。如因乙方不能交货还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。

2.乙方所交设备或材料品种、型号、规格、颜色、质量等不符合同约定的,如甲方同意接受,应按质论价;甲方不能接受的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如乙方经修理、调换后仍不能符合合同约定的,甲方有权要求解除合同,如因此还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。 3.乙方逾期交货的,每逾期1日的应按合同总金额的%向甲方支付违约金,如逾期超过10日,甲方有权要求解除合同,并要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步向乙方追偿。 .

4、乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。

第十条 不可抗力:

因自然现象、火灾、意外事故、地震、罢工或工厂关闭、骚乱、暴动或动乱、禁运、战争,任何将来的法律、命令、法规或其他政府行为等不可抗力,致使合同无法履行的,合同双方互不承担违约责任。如果不可抗力发生在一方违约后,则违约方不得引用不可抗力条款而免责,对守约方因此而遭受的损失,应承担相应的赔偿责任。

第十一条 争议解决:

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

篇三:桩基工程供货及施工合同

桩基工程供货及施工总承包合同

项目名称:

工程名称:桩基工程

工程地点:

发包单位:

承包单位:

合同签订日期:

合同签订地点:

发包单位:

承包单位: (以下简称乙方)

为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-201)》、《建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)》 及其他有关法律、法规和行政规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致就以下桩基工程供货及施工事项,签订本合同,以兹共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程范围:预应力混凝土管桩供货及施工,工程桩总数预计约

场(静压机)安装、桩位放样、吊装定位、压桩、送桩(3米以内)、焊接、切割、凿桩、水电费、机械费、人工费、管理费、利润、规费、税金等。不包含场地平整及修路。

国家规定的期限。

1.7开工日期及总工期:具体时间以甲方(或监理单位)签发的开工报告上的时间为准,总工期为30日历天。乙方在总工期内完成合同约定的各项内容,达到验收标准。

第二条 合同文件使用语言文字、标准和法律

2.1合同文件使用汉语书写、解释和说明

2.2适用法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及山东省有关法规。

2.3适用标准、规范:

现行《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》和《建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)》。

第三条 合同文件组成及解释顺序

3.1本合同条款;

3.2工程图纸及相关说明;

3.3双方有关工程洽商、变更、指令等书面文件。

第四条 工程质量及工程价款的核实确认

4.1桩基工程质量要求:满足国家及行业标准,同时需满足图纸要求。

4.2桩基工程价款的确认:工程量按施工图纸及变更的设计桩长×桩数量×每米的合同单价+送桩+设计变更、签证。

第五条 付款方式

5.1本工程无预付款。

5.2桩基施工每完成预估总工程量30%,支付已完成工程量中工程款的60%(乙方向甲方书面申请,经甲方确认工程量完成后,甲方财务审核支付)。全部完成后甲方付总工程款的60%。

5.3桩基检测合格、乙方提交该工程完整的桩基竣工资料后10日内,甲方向乙方支付至总工程款的80%。(该笔款项支付前,甲方需收到乙方开具的全额税票,其中材料费开具增值税票,施工费用开具建安票)

5.4主体封顶后达到沉降规范要求的情况下支付至总工程款的90%(最长时间为桩基检测合格之日起13个月)。

5.5剩余10%的工程款作为乙方的工程质量保证金(最长时间不超过桩基检测合格之日起18个月),质保期到期后甲方向乙方无息支付。

第六条 材料的供应

6.1乙方所采购的材料需经过甲方书面认可,否则认为不合格产品。进场材料、设备应符合设计和规范要求,并附有合格证按规定复检,否则甲方代表及监理拒绝验收。对不合格材料、设备乙方应按甲方、监理要求时间清运出场外并重新采购,因此而发生的费用由乙方承担,工期不予以顺延。

6.2乙方于材料到货后立即通知甲方、监理验收,甲方、监理在接到通知后应及时验收,若不能按时到场验收,乙方可自验后使用,事后经检查不符合规范或设计要求,由乙方修复或拆除,重新更换,损失由乙方承担,但工期不予顺延。

第七条 甲方驻工地代表

7.1合同约定的职责

(1)甲方代表可委派具体人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回并重新委派。

(2)甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。因乙方拖延或拒绝执行甲方指令而造成的损失由乙方承担,延误的工期不能顺延。

(3)若甲方代表所发出的指令明显违背本合同条款,指令无效,以本合同条款为准。

7.2监理单位:甲方委托负责施工监理,总监理工程师为总监理工程师根据甲方的授权范围,部分行使合同中甲方的权力,履行甲方的职责,但无权解除合同中乙方的义务。总监理工程师授权范围另见甲方与监理公司签订的监

理委托书。

7.3甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前5天通知乙方,后任继续履行前任的职责,履行前任的义务。

第八条 乙方驻工地代表

8.1乙方任命为乙方驻工地代表,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。

8.2乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间并书面确认后生效。

8.3乙方应服从甲方及监理方有关工程质量、进度、安全、文明施工等方面的管理。

8.4乙方工地代表应及时、准确地将甲方代表的指令、通知、批准及时转告,同时及时、准确的将乙方的建议、请求送交甲方。

8.5乙方代表应根据实际情况,确保整体工程的质量、工期、安全、文明施工等方面达到丙方在总包合同中向甲方承诺的目标。

8.6乙方关于工程价款、设计变更、工程签证、工程洽商等方面的事宜,由乙方代表以书面形式主送甲方代表。

8.7乙方代表易人应提前5天通知甲方,并应征得甲方书面同意后方可易人。后任继续承担前任应负的责任和义务。

第九条 甲方责任及义务

9.1负责办理施工场地征地、拆迁、清除地上障碍物,在开工前处理好以上事项的遗留问题协调好周边居民和村民关系,费用由甲方承担。

9.2将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场配电室及水表井安装到位;乙方所用水、电由乙方装表、乙方按表计实耗量由甲方在支付工程款时予以扣除。

9.3开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要。

9.4将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验,甲方正式施放建筑红线后,由甲方负责及时请有关的管理部门进行验线。

9.5组织设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。

9.6按照本合同约定的时间,按时支付工程款项。

甲方未按约定完成以上工作造成乙方损失或工期延误,甲方承担违约责任,工期相应顺延。

第十条 乙方责任及义务

10.1乙方应当具有桩基施工资质证和安全证

10.2乙方最迟应在开工前7日,编制出完整的施工组织施工方案、工期进度计划并报甲方审批,乙方因赶工而需要增加的费用已经包含在本合同范围内,甲方不再另行支付。

10.3遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和相关施工管理规定,经甲方同意后办理有关手续。如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料并确保单桩设计承载力,如经检验不合格达不到本合同约定的要求,乙方负责因此而导致的经济责任。

10.4尽量避免施工扰民,保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.5按现行质量安全管理规定,配备够相应专职管理人员,为施工人员办理相关人身保险并按政府要求办理施工单位应办理的相关手续和证件。

10.6配备专职安全管理人员,随时对现场危险源进行排查整改。需甲方协调处理的危险源及时通知甲方,在危险源未消除之前,乙方不得施工,否则一切责任由乙方承担。 按合同及市政管网管理部门的要求作好地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。因施工不当或违规操作,造成边坡及地下管线或邻近建筑物、构筑物和高架电缆的损坏,乙方应承担其经济和法律责任。

10.7按合同及市政管网管理部门的要求作好地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。因施工不当或违规操作,造成边坡及地下管线或邻近建筑物、构筑物和高架电缆的损坏,乙方应承担其经济和法律责任。

10.8乙方负责与甲方进行现场交验后的水准点与坐标控制点的保护,因乙方保护不力而造成的水准点与坐标控制点的破坏而造成的一切后果均由乙方负责。如现场交验后的水准点与坐标控制点妨碍乙方的正常施工时而需转移时,乙方应及时通知甲方与监理。

10.9及时足额发放工人工资,否则甲方有权直接用工程款支付工人工资,同时加收人工工资20%管理费。

10.10桩基检测合格后,乙方桩基设备及时撤离现场,不能影响甲方下一道工序的正常施工,否则甲方有权自行处理(但甲方未按本合同的约定按时支付工程款除外)。 10.11在施工期间,严格遵守质量安全管理制度,采取必要的安全质量保证措施,消除安全隐患及质量缺陷,杜绝违章指挥,做好现场安全防护措施及警示标志,应按规定范围内做好安全文明施工。施工期间发生的一切事故造成人身和财产损失均由乙方全部承担,与甲方无关。

10.12乙方严格按照相关规范技术参数施工,如有违反,甲方、监理有权处罚,罚金从工程款直接扣除。

10.13乙方夜间施工相关手续由甲方办理,乙方配合协助。

10.14乙方对自己进场的材料及设备做好安全保卫工作。因乙方原因,工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上,乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施,罚款乙方每天2000元。

10.15乙方负责协调并接受质监、安监等相关管理部门的工程质量、安全监督工作。 乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应承担违约责任。

10.16如在施工中因乙方责任而发生的人身伤亡机械设备事故,所造成的一切经济损失由乙方承担,甲方尽力提供方便。

第十一条 施工进度

11.1乙方应在收到桩基施工图5个工作日内,将施工组织设计和进度计划提交甲方。 11.2相关单位应在收到乙方施工组织设计后7个工作日内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。

11.3乙方必须按批准的进度计划组织施工,接收甲方代表对工程进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时,乙方应提出积极有效的改进措施,报甲方代表批准后执行。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同工期。

11.4乙方应根据设计图纸和本工程周界护坡,市政管线及其它设施的实际情况,合理安排打桩顺序,在确保管线及其它设施安全的前提下,安全文明施工。工程施工中其它因甲方原因造成停工,工期顺延。

11.5乙方必须按照本合同约定的总工期或甲方代表同意的顺延工期完工;否则,乙方承担违约责任,并按延误时间计算超期完工罚金。每拖延一天,甲方处罚乙方的计算

篇2:建设工程供货合同

篇一:建设工程设备采购合同

建设工程设备

采购合同

年 月 日

建设工程设备采购合同

工 程 名 称:工 程 地 点:设 备 名 称: 订 货 方:供 货 方:签 订 日 期: 设备采购合同

订货方(以下称甲方): 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号:地址: 邮编: 电话: 供货方(以下称乙方): 法定代表人 / 职务: 传真:

委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号: 地址: 邮编:传真: 电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况

1.1工程名称: 1.2工程建设地点:1.3工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准

2.1设备名称: 2.2规格:2.3型号:

2.4设备的包括范围: 2.5质量标准: 各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;

2.6数量:2.7产品包装要求: 第三条:合同文件组成 3.1合同协议书和合同条款; 3.2中标通知书; 3.3招标文件及其附件; 3.4投标书、承诺书及其附件;

3.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸; 3.6产品说明书;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。

第四条:合同价款支付及结算办法 4.1订货设备的数量和单价

合同总价暂定为人民币 (大写: )

本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。 4.2本合同单价包括但不限于以下各项内容: A、 设备供应价;

B、 运输费、设备配件在运输阶段的损耗费; C、 保险费;

D、 工地卸车费;

E、 乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金; F、 系统调试的配合费;

G、 现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等; H、 设备调试费;

4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。

4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。 4.5付款方式:

4.5.1自本合同签订之日起日内,甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款;

4.5.2乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的 %; 4.5.3设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ;

4.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的 %;

4.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金,甲方在设备保修期( 年)满后按保修条款支付给乙方(无息);

篇二:建设工程设备采购供货合同

编号:

工 程 设 备 采 购 供 货 合 同

工程名称:

发包方:

承包方:

2012.09.

第一部分、合同条款

甲方(发包方):合同订立时间: 2012.9

乙方(承包方):合同订立地点:西安

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,就陕西省畜牧技术推广总站箱式变电站采购及安装项目采购事宜(以下简称本工程)经协商一致,特签订本合同,以资共同遵守:

1.工程概况

工程地点:

承包范围:负责本工程的箱式变电站供货、安装、技术支持、调试、报验、售后服务、保修和人员培训

2.设备的名称、品牌、型号及数量:ZBW-1250/10箱式变电站 一台

3.开工日期:

4.合同价款: 设备价格明细详见投标报价表。

5.付款方式:

5.1 签订合同后中标单位与发包方签定合同,工程款预付款为总价款的30%;

5.2 工程款在合同签订之日起工程设备及主材到场甲方确认后五日内向乙方支付工程总款的30%;

5.3 工程竣工经甲方现场管理人员签字,确认该合同所含工程内容全部执行完毕, 正式供电前7天内向乙方支付工程款至总工程的85%;

5.4 在供电及设备正常运行1个月后向乙方支付总工程款的10%;

5.5 剩余工程款的5%作为质保金,质保期满后一周内一次结清。

6.合同文件及解释顺序

6.1合同文件的组成及优先解释顺序如下:

(1)本合同条款及相应合同条件

(2)洽商、变更等明确双方合同权利和义务的纪要、协议等文书

(3)中标通知书、投标书和招标文件

(4)国家标准、规范和电力行业标准、规范

(5)设备报价明细表

(6)其他文件

6.2其他文件包括:在合同订立和履行过程中,甲、乙双方签订同意的与本合同订立或履行有关的协议、信函、备忘录等亦构成合同组成部分,其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

7.如甲方因设计变更或洽商增加和减少设备数量及相关设备和材料,设备和材料单价应保持不变,结算总价按经甲方确认的实际供货至现场的合格设备数量与相应的设备单价的乘积之和计算确定。

8.本合同总金额包含本工程的箱式变电站供货及应交纳的税费、关税、运输费(指运至工地现场指定地点)、售后服务费、备品备件及安装辅材费、保险费、手续费等所有相关费用等。

9.本协议未尽事宜详见合同条件部分。

10.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

(盖章)(盖章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

(盖章) (盖章)

委托代理人:委托代理人:

电 话: 电 话:

邮政编码: 邮政编码:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

合同通用条款

1 定义

2 适用性

3 原产地

4 技术规格和标准

5 专利权

6 包装

7 运输标记

8 装运条件

9 保险

10 货款支付

11 伴随服务

12 质量保证和验收

13 检验

14 索赔

15 乙方履约延误

16 迟交罚款

17 不可抗力

18 争议处理

19 违约终止合同

20 转让和分包

21 适用法律

22 合同生效及其它

23 合同修改

24 合同附件

1. 定义

本合同下列术语应解释为: (1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、材料、备品备件和其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如安装、调试和办理备案、电检、送电等手续;合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“甲方”指。 (6)“乙方”指为。

(7)“项目现场”即最终交货地点,是甲方指定的最终地点交货及安装、使用地点。

(8)“验收”指货物或服务达到技术规格中规定的指标。

2. 适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均可来自所有的国家和地区,在合同格式中有进一步的说明。

3.2 本条所述的“原产地”系指货物生产地或提供服务的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物,商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于乙方的国籍.

4. 技术规范和要求

4.1 乙方交付的货物的技术规范及型号应与本合同所指明的技术规范及型号(包括合同附件)相一致。

4.2 除技术规范另有规定外,计量单位应该使用公制。

5. 专利权

篇三:建设工程供货合同

建设工程供货合同

根据中华人民共和国合同法建筑法结合本公司管理制度的有关规定,本着甲乙双方自愿平等互利的原则,甲方现确定 为本工程供应商,乙方自愿接受甲方的全面管理,现双方协商达成一致订立本协议。

一、工程概况:

1、工程名称: 玉泉区杨家营改造工程

2、工程地址: 玉泉区杨家营村

3、工程结构:砖混结构

二、承包范围、工作内容、承包单价(或分项单价):

1、承包范围:

①就本工程乙方负责工程图纸设计要求及变更项目甲乙双方确认的清单。

②负责材料进行检验及费用。

③进度按照要求供货、质量符合当地部门验收要求 ④资料自行负责

2、承包单价:(具体见施工清单附件1报价)全部顶房。

三、承包方式:全部垫资

四、合同工期:总计天数60天,以双方签订合同之日起计算。因不可抗力因素顺延。(工程质量、进度、安全不符合要求每项按5元/㎡处罚。)

五、本工程为双包工程,包括在施工过程中需设辅助设施、设备、机具、临建及水电和后勤、各部门检查及验收的费用等均由乙方负责

六、质量标准:

1、乙方必须按照国家颁发的施工验收规范、工程设计施工图纸、设计变更图集要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的要求,本工程质量要求为:优良。

2、乙方施工的各项工程,经建设单位及建筑工程验收有关部门检验及验收合格,若乙方不按照图纸设计、设计变更及规范、施工方案要求施工,造成的所有损失由乙方承担。

九、付款方式:

1、工程施工完成工程量达到顶房的产值后经项目部确认给予划拨房屋,工程竣工验收合格一个月内付至工程总价的95%,剩余5%为保修金,在保修期2个月后付。

10、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止

甲方: 乙方:

联系电话:联系电话:

身份证号码: 身份证号码:

日期:年 月 日 日期:年 月日

篇3:官方版供货合同范本3篇

篇一:产品授权销售合同范本3篇

产品授权销售合同范本3篇

销售代理合同是指代理人为委托人销售某些特定产品或全部产品的代理,对价格、条款及其他交易条件可全权处理与委托人签订的合同。这种代理商在纺织、木材、某些金属产品、某些食品、服装、设备、汽车等行业中常见,在这些行业,竞争非常激烈,产品销路对企业的生存至关重要。以下是小编为大家精心准备的:3篇产品授权销售合同范本。内容仅供参考,欢迎阅读!

产品授权销售合同范本一

甲方:______________________________(以下简称为甲方)

乙方:______________________________(以下简称为乙方)

甲、乙双方为发挥各自优势,联合开拓甲方之________白酒的销售市场,根据《中华人民共和国合同法》,双方本着诚信、开拓市场、互利互惠、共同发展的原则达成协议如下:

一、确定销售关系

1.甲、乙双方根据本合同确立销售关系,不经甲方特别书面授权,乙方只有销售甲方产品的权利,乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。

2.乙方与甲方的合作性质为________ 经销商。

二、销售区域、期限

1.乙方销售甲方产品,仅限于在________ (以行政区域划分)内进行销售,不得擅自超出该区域进行销售。

2.乙方若需开辟其它区域市场,须征得甲方书面同意和授权。

3.销售期限:从________ 年________月________日至 ________年________月________日。

三、销售产品

1.销售产品为甲方现有________ 等系列产品(以下简称产品),质量及包装标准以产品生产企业标准为准。

2.甲方开发其他新产品,将另行通知乙方具体销售政策,经甲、乙双方同意后可另行签约或以本合同为准。

3.乙方同意按照双方约定的价格体系销售产品(价格体系见附表)。

四、销售目标

1.乙方在本合同有效期限内完成销售目标(指乙方累计购货金额)(见下表)。乙方合同期限内进货金额不得低于_____万元/年。分月销售目标分解(见下表)(以当月_________日前货款到甲方账上为准):

(单位:万元)

2.乙方须完成销售目标,如乙方连续三月购货低于销售目标金额的_______%,或至该月累计未完成目标的_______%时,甲方有权单方终止合同。

(备注:全年分解应按上表所列比例。新开户商家第一次进货,应在此次基础上增加_______万元作为首批进货。)

五、付款方式

乙方向甲方订购产品需将订货总金额的全额货款以现金或汇票先行汇入甲方指定账户。

六、交货和运费方式

1.交货时间:甲方在确认货款到账后十天内发出货物,若乙方订货超过___________件,甲方以不影响乙方销售为原则分批分期发运。

2.运输工具:经甲乙双方同意以经济安全的运输工具为主,运输手段和工具的选择由甲方决定,但一天以上的长途运输工具以火车运输为主。

3.费用承担:本合同所列双方结算价格已包含货物运到乙方所在地最近铁路到站运费以及货运保险,到站后费用,如中转费、掏箱费、装卸费、短途运输费等均由乙方自行承担。

4.提货验货:乙方提货时,货物破损低于3‰为正常运输破损,损失部分由

乙方自行承担,如货物破损超出3‰,应凭铁路部门和保险公司有效证明文件三日内书面通知甲方,甲方协助乙方进行索赔,超过五日视为乙方无异议。

5.乙方在领货凭证上签收后,产品所有权即从甲方转到乙方。

若无甲方书面签章公文许可,甲方任何人员不得随意调货或借货。乙方在经营过程中因铺货及货款回收风险等均由乙方自行承担。

6.乙方收到甲方货物后必须出具加盖乙方公章的收货确认书(传真或邮寄)给甲方,并详细列明所收货物品项、数量及金额;收货后三日内未通知甲方,视为甲方交货正确。

七、甲方的权利和责任

1.权利

(1)对乙方的经营状况,价格执行情况、货物流向有权实施监督管理。

(2)对乙方的经营管理进行指导,如发现乙方在市场运作中有不规范或配合不力的情况,有权向乙方提出合理建议,直至终止合同。

(3)乙方如有违反本合同规定之条款,甲方可以书面形式通知乙方解除合同,并追究乙方违约责任。

(4)甲方可根据市场情况和成本调整产品价格。甲方调整产品价格无需事先征得乙方同意,对乙方对于调整产品价格提出的任何主张不承担责任。

2.责任

(1)甲方提供之产品必须符合中华人民共和国白酒行业产品质量生产标准,并保证长期、稳定的产品质量。

(2)协助乙方做好市场营销工作。

(3)兑现以书面形式所承诺的各种支持、包括给乙方的补偿、奖励、促销品、广告及营销推广支持。口头承诺无效。

(4)按照乙方的订货要求(货款到甲方账户后),双方约定的交货地点发运。

(5)如产品滞销是由于甲方供货延迟或根据合同约定甲方提前终止合同时,乙方剩余产品由甲方按原到岸价(根据甲方供货时出具的单据,货号和批次确定)全部收回,使乙方真正实现零风险经营,但包装必须完好无损(以件为单位)。

(6)甲方调整产品价格时,须提前一个月以正式书面通知乙方,书面通知应作为合同附件存查。

八、乙方的权利、责任

1.权利:

(1)如因甲方产品质量原因,乙方可以书面形式向甲方提出退货,经国家质检部门

篇二:供货合同范本-(1)

供货合同

甲 方(需方): 地 址:电 话:传 真:

乙 方(供方): 地 址:联系人:联系人电话:

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,本着平等互利、诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,达成本合同,以资共同遵守。

一、 合同货物

甲方向乙方采购的货物名称、品牌、规格型号、质量标准、生产厂家(产地)、数量、单价和合同总价详见附件《供货明细表》。

二、 货物交付

1、 供货时间:乙方应在 年月日前或者在甲方发出书面供货通知后天内按照甲方要求将该批货物运至供货地点。

2、 供货地点: 项,即: (商铺地址地址)。

3、 收货负责人:甲方委派 为收货负责人,身份证号: ;联系电话: 。乙方应将货物交付给甲方的收货负责人,并办理验收、交接手续。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付,损失由乙方承担。

4、 包装、运输和装卸:乙方负责货物的包装、运输和装卸并承担费用,确保货物完好无损地按时交付给甲方。本合同签订时,乙方已详细了解甲方施工现场的各项管理规定及注意事项,乙方送货人员和运输车辆应当遵守,否则,责任

由乙方承担。

5、 到货验收:货物运送至供货地点,并在甲方指定地点卸货后,乙方送货人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。

(1) 乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件(加盖乙方公章),进口货物还应当提供报关单等凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。

(2) 甲方对货物的品种、规格型号、数量、外面包装当场查验核实。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可以收到货物后 日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

(3) 甲方有权从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合技术质量标准的,甲方有权退货。

6、 交付:到货验收合格后,乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方,由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认,双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格,甲方拒收或退货的,乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。

7、 风险转移:双方签字确认前,该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担,此后风险由甲方承担。

三、 安装

1、 货物如需安装的,由乙方负责在货物交付之日起日内完成安装、调试工作,安装、调试完成后,乙方应申请甲方验收,验收合格的,由甲方收货负责人签字确认;验收不合格的,乙方负责在日内进行修复并重新提交验收,如验收仍不合格的,甲方有权退货。

2、 货物安装、调试过程中,因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失,责任由乙方承担。给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。

四、 质量保修和售后服务

1、 乙方货物的质保期为 年,自货物交付之日起计算,质保期内出现产品质量问题的,乙方负责免费维修或更换。

2、 乙方负责向甲方提供7×24小时售后服务保障,售后服务电话

为: 。乙方货物在质保期内出现质量问题的,乙方须在接到甲方通知后日内派员到现场进行维修或更换。

五、 货款支付

1·(1)入住资金∶乙方入住甲方需支付甲方27万元的入住资金,要求一次性付清,甲方承诺向乙方提供场地精装。

(2)场地租借费用∶每月乙方应向甲方缴纳2000元的租借费用。 (3)商品销售返点∶

注∶在收取货款时应向甲方提供普通完税发票,发票抬头为: ,发票号码应与税务登记号码相对应。乙方不得出具假发票或用其他公司发票加盖乙方公章顶替,否则,甲方有权暂停支付货款直至乙方提供符合要求的发票时止,责任由乙方承担。

六、 违约责任

1、 甲乙双方未按照约定履行合同义务的,应赔偿给对方造成的实际损失。 2、 乙方逾期交货的,每逾期一日应按逾期交货价款的%向甲方支付违约金;逾期交付超过 日的,甲方有权解除合同。如乙方逾期交货给甲方造成损失的,包括但不限于工期延误的违约赔偿金等,由乙方承担赔偿责任。

3、 货物质量不合格给甲方造成损失的,乙方应向甲方支付违约金元,违约金不足弥补给甲方造成的损失,乙方还应承担赔偿责任。

七、 合同解除和终止

1、 经双方协商一致,可解除本合同。

2、 依照法律规定或合同约定单方解除本合同的,合同自解除通知送达对方之日解除。

3、 如甲方与工程发包方之间的合同提前解除时,乙方应同意甲方将本合同权利义务概括转移给第三方,并给予配合。如甲方未将本合同权利义务转移,且本合同不能继续履行的,双方均可解除合同。

4、 双方合同义务全部履行完毕后,本合同终止。 八、 解决争议的方式

因本合同所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

九、 其他约定事项

1、 甲方分支机构总经理 为甲方的委托代理人,本合同以及合同履行过程中涉及的补充协议、结算文件、付款计划、欠款说明等一切文件必须由其签字并加盖甲方公章方为有效,合同另有约定除外。

2、 合同未尽事宜,由双方签订书面补充协议,补充协议与本合同不一致或相冲突的,以补充协议为准。

3、 本合同附件作为合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。 4、 本合同自甲乙双方签字盖章后生效,合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。

5、 补充条款:(以下无正文)

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或 法定代表人或

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

年月日 年月日

注:1、货物应为全新、未使用的产品,质量符合合同约定以及国家、地方和行业颁布的现行质量标准、规范要求,如以上标准、规范不一致的,以要求较高者为准。乙方应承担的质量责任不以货物是否通过验收为标准。

2、合同单价包含成本、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、售后服务费、利润和税金等全部费用,不随价格波动或其他任何因素而进行调整。

3、上表货物数量为计划用量,最终结算量以经甲方书面确认的实际供货量为准。

5

篇三:委托代理销售合同范本3篇

委托代理销售合同范本3篇

委托代理理论是过去30多年里契约理论最重要的发展之一,委托代理关系是随着生产力大发展和规模化大生产的出现而产生的。本文是小编为大家整理的委托代理销售合同范本,仅供参考。

委托代理销售合同范本一:

委托方(甲方):

受托方(乙方):温州灿坤投资顾问有限公司

甲乙双方本着真诚平等、互惠互利之原则,就甲方投资开发的 项目委托乙方独家代理销售之事宜订立如下约定,供双方共同遵照执行。

一、委托期限、委托标的物及委托销售价

委托期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。

委托标的物:总计约 平方米,具体数据以实际可售面积为准。 委托销售价:

二、甲方基本义务

1、负责提供本项目合法销售的相关文件资料,即国家规定的商品房合法销售的"五证一照",并向乙方出具项目销售授权书;

2、全力支持乙方的销售工作,根据销售情况指定专人为购买人办理好财务收款、合同签章、银行按揭贷款及产权等相关事宜;

3、委托期间,甲方未经乙方同意不得再委托其它机构或个人从事本合同所约定的各项工作;

4、负责承担销售推广过程中所需的相关费用,如:宣传品制作,媒体广告、售楼处布置、展销会、促销礼品及活动等相关费用;

5、按照合同条款,根据销售业绩定期及时与乙方结算并发放销售佣金与溢价部份分成;

6、为有利于本项目的顺利销售,积极有效的开展招商工作。

三、乙方基本义务

1、负责销售团队的组建、培训与管理,确保项目销售推广正常高效地进行;

2、制订本项目可行性销售策划方案,积极开展销售推广工作;

3、经甲方同意,乙方可以甲方的名义与购买人签定本项目的《订购书》及《商品房买卖合同》,并协助甲方为购买人办理银行按揭贷款的相关手续;

4、乙方应严格甲方所确定的委托销售价格(即基价),未经甲方准许,不得擅自给购买人低于委托销售价格出售,特殊情况,乙方应经甲方同意后办理;

5、承担在本项目销售人员的工资提成、水电、通讯等一切相关费用;

6、承担浙江,上海等区域的推广费用及考察团的招待差旅费用。

四、双方共同义务

甲乙双方应共同遵守本合同之所有条款,恪守信用,双方的义务不仅体现在合同订立之时,而是贯穿整个合同的始终。

五、合作模式

1、营销策划费:乙方制订可行的营销策划方案,策划费人民币 拾万元整,合同签定之日甲方支付 万元,策划方案提交后三日内支付 万元;

2、销售佣金:根据销售业绩,乙方享有甲方委托销售价销售额的 %作为佣金报酬;

3、溢价分成:委托销售期间,通过乙方倾力推广,超出甲方所确定的委托销售价的销售额部份为溢价收益,溢价收益部份甲乙双方平等分成,即甲方享有溢价部份的50%收益,乙方享有溢价部份的50%收益(税费双方各自承担)。

六、结算方式

1、佣金计提:次月5日前结算一次;

2、甲方在结算之日起三日内支付乙方应得佣金之款项;

七、其它约定

1、在本项目范围内,购房人签订的认购书如遇购房者违约而放弃预付款或定金的,则由、乙双方按各得50%分成,经双方认可后,甲方须在购房者违约之日起三日内向乙方支付此项分成款项;

2、如遇购房者签订《商品房买卖合同》后违约,则购房人所付的所有房款(包括定金)归甲方所有,甲方须向乙方结算并支付应得销售佣金;

3、项目的实际情况与甲方提供的材料不符合或产权不清的,所发生的任何纠纷均由甲方负责,甲方须向乙方支付销售佣金和溢价分成部份款项;

4、委托销售执行代理期间,不论通过何种销售方式完成的销售额均为乙方销售业绩,乙方享有本合同其它条款约定的相关权益。

八、本合同未尽事宜双方在确保本项目正常运营的基础上,充分协商并另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同发生异议,双方协商解决,协商不成向项目所在地法院提起诉讼。

十、本合同一式两份,双方各持一份,签字盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 委托代表: 电 话: 签定日期: 年 月 日委托代表: 电 话: 签定日期: 年月 日

委托代理销售合同范本二:

甲方:

乙方:

经甲、乙双方多次慎重研讨及友好协商,根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》的有关规定,就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方开发 的事宜达成一致意见,同意签署如下合同:

一、 代理销售

    以上《工程供货合同》范文由教师范文吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »教师范文吧»最新范文»工程供货合同
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 教师范文吧 如对《工程供货合同》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved