最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

电力建设施工合同_电力建设施工合同样本

日期:2021-10-15  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:电力建设工程合同

合同编号:

XXXXXX

配变增容工程

施 工 合

建设单位:XXXXXX

施工单位:XXXXXX

XXXXXX 配变增容工程

电力建设工程 合同书

建设单位(以下简称甲方):XXXXXX

施工单位(以下简称乙方):XXXXXX

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,以上双方就本合同项下的电力建设工程有关事项,经协商一致,订立本合同。

第—条工程概况

1.1工程名称:XXXXXX配变增容工程

1.2工程地址: XXXXXX

1.3主要工程内容:

1.3.l 高压设备,变压器,低压设备的安装及调试试验;

1.3.2 安低压出线线路及其它高压电缆改造:

1.3.3 配套土建工程:设备基础及电缆管沟(井)施工;

1.3.4 计量装置及电表费用,供电网络设施接入费等行政性收费由甲方负责。设计费由甲方向设计单位交纳。

1.3.5 办理确保按时通过验收的相关手续。

第二条合同工期:

合同工期:合同签订生效后45天通电(具体时间以供电局批准的停电时间为准)。

第三条承包方式: 本项目工程实行包工包料的承包方式,乙方负责电缆、电缆套管、设备等全部电力工程(土建、安装)的施工及安装调试。并确保工程通过供电部门的验收。

第四条合同价款、定额套用及相关计费标准:

4.1本工程经甲方初步审核后,合同暂定总造价为按双方确定的工程造价总价包干。

第五条:合同文件及解释顺序。

5.1合同文件的组成:本合同书文本,洽商变更等明确双方权利、义务的纪要和协议,设计资料及设计修改通知书,建设工程施工合同条件,各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

5.2解释顺序:1)本合同书文本;2)洽商变更等明确双方权利义务的纪要和协议;3)设计修改通知书;4)设计图纸资料;5)建设工程施工合同条件 (0F-91-0201);6)各种有关标准,规范及其他有关资料,技术要求。

第六条质量标准:合格

第七条适用的规范、标准:

7.1适用法律法规:《中华人民共和国合同法》。

7.2适用标准、规范:《建筑钢结构焊接规程(JGJ81-91)》、《电器装置安装工程施工及验收规程(低压电器)(GB50254-96)》、《电器装置安装工程施工及验收规范(lkV及以下配线工程)(0B50258-96)》、《高压绝缘子瓷件技术条件 (GB772-87)《架空送电线路施工及验收规范(GBJ233-90)》、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范(0BJl47-90)》、《电气装置安装工程电力变压器、油侵电抗器、互感器施工及验收规范(0BJ148-90)》、《电气装置安装工程盘柜二次回路线验收规范(GB50l7l-92)》、《电气装置安装工程电气设各交换试验标准(0B50150-91)》《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范、(0B50150-92)》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(0B50169-92)》、《电气装置安装工程质量检验及评定规程(DL/T5161.1-17-2002)》及其他甲乙双方认可的资料和技术要求。

第八条 甲、乙的权利与义务

8.1 甲方的权利与义务。

8.1.1及时按合同支付工程款。

8.1.2及时进行施工交底。

8.1.3指派为现场代表负责协调工作,为乙方施工提供必要的协助。

8.1.4甲方向乙方提供一式伍套施工图(其中壹套用于做竣工图)。

8.1.5甲方向乙方提供工程施工用电的电源及施工用水的水源接口,但连接所发生的材料费用均由乙方承担。

8.2乙方的权利与义务。

8.2.l乙方应按合同要求,按时、按质、按量完成工作任务,并在工程竣工验收后结算前向甲方提供—套工程竣工资料:含竣工图、设计变更、修改及相关资料、工程结算书、工程量计算底稿、钢筋计算底稿(如果有)等。

8.2.2乙方自行负责工程施工安全,出现安全责任事故由乙方承担全部责任。

8.2.3乙方应自觉接受甲方的监督和检查。

8.2.4乙方有责任协助甲方办理的入网相关手续。

8.2.5指派现场代表 负责技术指导及管理工作。参加甲方组织的协调会,乙方应自觉接受甲方及监理工程师的监督和检查,确保工程质量达到合同约定要 求;

8.2.6施工使用水电的费用在定额中已按有关规定计算,乙方实际使用应分别设表进行计量,甲方将按实际使用的水电数量(含相应的损耗),按自来水公司、供电局规定的单价计算费用,在应付乙方结算工程款中一并扣除。

8.2.7甲讲话春贤娑ㄖЦ豆こ淘じ犊睿曳接腥ㄋ逞庸て凇

第九条 工程款支付及结算方式

9.1工程款支付

9.1.1经双方协商,合同签订后,支付暂定工程造价50%预付款;设备到工地后,经验收后支付暂定工程造价30%工程进度款;工程完工经供电局验收合格通电前支付余款。 ˇ

9.1.2甲方在付款前,乙方应向甲方提供符合财税规定并与本付款额度相 符的工程发票。

9.2 结算方式:按合同约定。

第十条 质量保修

10.1保修范围:乙方负责对所承建的工程予以保修。

10.2保修期限:从工程通过供电部门竣工验收合格之日起计算,保修期壹年,合同至保修期满后自行失效。

10.3保修期间,乙方应在接到甲方的修理通知后8小时内派人修理。因乙方提供的设各、材料或土建、安装工程质量缺陷造成返(维)修的费用由乙方承担,非乙方原因造成返修的费用由甲方承担。

第十一条 其他

11.1本合同未尽事宜,甲、乙协商,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。如协商不成,任何一方可向工程所在地仲裁机构申请仲裁解决。

11.2本合同经甲、乙双方的法人代表或委托代理人签名、公司盖章生效。 11.3本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份。

甲方:XXXXXX乙方:XXXXXX

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行: 开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码: 邮政编号:

合同订立时间: 年月 日

篇二:电力工程施工合同范本-简短

电力工程施工合同

工程名称:污水处理厂10KV配电工程

合同编号:

甲方:

乙方:丹江口市华能电力设计有限公司

签订地点:湖北丹江口市

第一部分 协议书

甲方(全称):

乙方(全称):丹江口市华能电力设计有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:污水处理厂10KV配电工程

2、工程地点:丹江口市

3、工程内容:(详见预算书)

4、承包方式:包工包料

二、合同工期

1、工期:自签订合同之日起天

三、质量标准:以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据,要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率:安装工程为:85%,土建工程为75%。

四、合同价款和支付方式:

1、合同价款:暂定元整(¥:)(人民币)。

2、付款方式:合同签订后3个工作日内,甲方向乙方支付30%合同款,款项合

计¥元,工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款;经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工程款。

五、其他约定:

1、合同价格调整:合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的,若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。

2、甲方不能按合同约定支付工程款,甲方应承担违约责任,甲方每延误一天付款,须按本合同价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款,乙方向甲方发出要求付款通知书,甲方收到乙方通知书之日起10个工作日内付清工程款,否则乙方有权将主要产品设备拆回来,所造成的损失或费用由甲方承担。

3、乙方不能按合同工期完成交付使用,乙方应承担违约责任,乙方延误一天工期须按合同价款0.2%向甲方支付违约金。

第二部分 通用条款

第一章 双方一般权利与义务

第一条 甲方代表

甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责,如隐蔽工程和中间检查验收,有关施工需要配合停电等。

第二条 乙方代表

乙方委派驻施工现场代表,按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职

责。

第三条 甲方工作

1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,并保证施工期间的畅通。

2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,并对资料的真实准确负责。

3、办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底,施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。

5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。

6、竣工工程交付给甲方后,由甲方负责保护工作,由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

第四条 乙方工作

1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。

2、按工程需要设置施工安全防护设施,并做好安全防护设施的维修。

3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知乙方,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。

4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。

5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。

6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作,保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内,乙方可以委托甲方进行保护,有关费用由乙方承担,发生被盗或损坏的由甲方负责。

7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,施工场地内工料尽场地清,乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第二章 工程验收

第五条 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收,乙方准备验收记录,验收合格,由甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。

第六条 竣工验收

工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,甲方负责组织供电等部门验收,乙方协助。甲方收到乙方竣工验收报告后28天内不组织验收,视为竣工验收报告已被认可,甲方从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

第三章 设计变更

第七条 设计变更

篇三:电力建设工程施工合同

电力建设工程施工合同

工程名称

建设单位

施工单位

签订时间

签订地点

电力建设工程施工合同条件

第一章 词语涵义及合同文件

第一条 词语涵义

《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简 称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》

(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:

一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。

三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。

四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。

五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。

七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。

八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。

九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。

十、工程:《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。

十一、合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。

十二、经济支出:在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

十三、费用:甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。

十四、工期:甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在《协议条款》中约定的合同工期。

十五、开工日期:《协议条款》约定的工程开工日期。

十六、竣工日期:《协议条款》约定的工程竣工日期。

十七、图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

十八、施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。

十九、书面形式:根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

二十、不可抗力:因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及《协议条款》约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。

二十一、赔偿金:责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管 理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。 二十二、质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。

二十三、协议条款:结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。

第二条 合同文件及解释顺序

一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:

1.《协议条款》;

2.《合同条件》;

3.洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;

4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;

5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;

6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;

7.构成合同一部分的其它文件。

二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。

第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明则使用汉语普通话。

二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。

三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲

方应按《协议条款》约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。

四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按《协议条款》约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。

五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。

第四条 图纸

一、甲方在开工日期之前按《协议条款》约定的日期和份数(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按《协议条款》要求做好图纸保密工作。

二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施“施工综合进度计划”的需要。

三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。

四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按《协议条款》约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。

五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按

第七条第二款约定处理。

律师365

六、乙方发现甲方提供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。

第二章 双方一般责任

第五条 甲方代表

一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:

1.甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发

生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。

3.甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行约其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。

二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。

三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第六条 乙方代表

一、乙方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:

1.乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

二、乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。

第七条 甲方工作

一、甲方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的时间、要求,完成以下工作:

1.办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至《协议条款》约定地点,并保证施工期间的需要。

3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及《协议条款》约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。

4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。 5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。 6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。

7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。

8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。

9.按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工

现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。

10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。

二、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。

三、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。

第八条 乙方工作

一、乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和《协议条款》约定的范围、时间、要求,完成以下工作:

1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。

2.按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。

3.按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫,并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。

4.按《协议条款》约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。

5.采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担,因乙方责任造成的罚款除外。

6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《协议条款》约定负责保护工作,保护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出,在《协议条款》中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方承担责任。

7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 8.保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。

二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭受的经济损失。

文档来源:律师365(/) 合同栏目,找律师就上律师365

篇2:钢结构施工合同

篇一:钢结构工程施工合同书

施工合同书 工程名称:

年 月 日

合 同 书

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

第一条 工程名称

工程名称:

工程地点:

第二条 工程承包范围

第三条 合同工期加工制作日期:从收到发包人拨付的工程全额预付款次日起至年 月日, 总日历天数:日历天; 工程安装日期:从发包人发出书面开工令且工程具备施工条件之日起至年 月 日, 总日历天数_日历天。

第四条 质量标准

工程施工及质量验收执行标准:《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。

第五条 合同价款与支付

一、合同价款:

二、工程量增加:

1、工程施工期间若发生设计变更或发包人追加工程量,在施工前发包人与承包人就发生原因、追加金额协商一致并以书面形式确认;

2、追加的合同价款与工程款同期支付。

三、付款方式

1、合同签订之日起三日内,发包人拨付合同总价款的30%,作为材料预付款;

2、 材料进场之日起三日内,发包人拨付合同总价款的40%

3、竣工经验收合格之日起三日内,发包人拨付至工程总造价(含工程量增加)的95%

4、留5%作工程质保金,保修期(工程竣工之日起壹年)满十四日内付清。

第六条 发包人工作

(1)发包人办理三通一平,使施工场地完全具备施工条件;将施工所用水、电从施工场地外接至施工现场半径30米内,并承担承包人施工发生的全部水电费;

(2)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;

(3)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件及其他申请批准手续;

(4)发包人按合同约定时间按时向承包人拨付足额工程款。

第七条 承包人工作

(1)根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到协议书约定的质量标准;

(2)向发包人提供工程进度计划及相应进度统计报表;

(3)做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作;

(4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用。

第八条 工期顺延

因以下原因造成的工期延误,工期按实顺延。

1、发包人未能协调准备好开工条件;

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款,致使施工不能正常进行;

3、设计变更和工程量增加;

4、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时;

5、不可抗力因素。

第九条安全责任

1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

第十条 工程竣工

1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工;

2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工,承包人承担违约责任。

3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可。

4、工程未经验收或竣工验收未通过后,发包人不得使用,发包人强行使用时,由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

第十一条 违约责任

1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用;

2、因承包方原因导致延误工期,按工程总造价的万分之三/天赔偿发包人;

3、发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三/天赔偿承包人;

4、若发生本合同未约定事项,参照建设工程施工合同(GF—1999—0201)通用条款协商解决;

5、若双方就经济纠纷协商不成,可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效

合同订立时间:__ 年__ _ 月__ ___ 日

合同订立地点:____发包人办公室_______

本合同双方约定 签字、盖章后生效。

本合同一式四份,签字盖章有效。

发 包 人:(签字、盖章): 承 包 人:(签字、盖章)

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话:0533-8163600

传真: 传真:0533-8086638

邮箱: 邮箱:Qtaz@163.com

篇二:钢结构-合同范本

合同编号:

钢结构及屋面工程

施工合同

发包人:

承包人:

工程名称:

目 录

第一部分 协议书

第一条 工程概况 ..................................................... 1

第二条 承包方式及承包范围 ........................................... 1

第三条 工程质量标准、验收标准及质量保修期 ........................... 1

第四条 合同工期 ..................................................... 1

第五条 合同价 ....................................................... 2

第六条 调价内容及调价方法 ........................................... 2

第七条 付款时间、条件与付款方式 ..................................... 3

第八条 现场移交标准 ................................................. 3

第九条 施工配合和总包服务内容 ....................................... 3

第十条 材料厂家、品牌 ............................................... 3

第十一条 双方现场代表 ............................................... 4

第十二条 其他约定 ................................................... 4

第十三条 合同生效 ................................................... 4

第十四条 合同附件 ................................................... 5 第二部分 专用条款

第三部分 通用条款

钢结构及屋面工程施工合同

第一部分 协议书

发包人:(以下简称“甲方”)

承包人:(以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本协议。

第一条 工程概况

一、工程名称:钢结构及屋面工程

二、工程地点:

三、工程内容:

四、其他约定见专用条款第一条。

第二条 承包方式及承包范围

一、承包方式:承包人以总价包干的方式承包本工程。

二、承包范围:

三、其他约定见专用条款第二条。

第三条 工程质量标准、验收标准及质量保修期

一、

二、其他约定见专用条款第三条及通用条款第9、12、13条。

第四条 合同工期

一、单项工程总工期如下:

二、若场地分期分批移交,则分期分批下发开工令,因发包人原因导致工期延误则工期顺延。 三、

四、其他约定见专用条款第四条及通用条款第14条。

第五条 合同价

一、合同总价:本工程合同总价为人民币: (¥ 元),合同包干总价组成详见附件1。

二、各单项工程包干总价如下:

1、

2、

3、

4、

?? 三、其他约定见专用条款第五条及通用条款第16条。

第六条 调价内容及调价方法

一、钢材基准期价格及施工期价格

□以发布的(以下称“信息价格”)为准。

□以“我的钢铁网()”发布的(城市)市场建筑钢材价格行情(以下称“钢铁网价格”)为准。

二、调价内容:

三、。

四、如因发包人原因而导致工期延长,人工窝工费按元/工日计算,现场 2

管理费按人工窝工费的 %计取。具体计取办法详见专用条款第六条。

五、其他详见专用条款第六条。

第七条 付款时间、条件与付款方式

一、预付款比例为各单项工程合同包干价的 15 %。

二、第一次进度款比例为该单项工程合同包干价的 25 %。

三、第二次进度款比例为该单项工程合同包干价的 25 %。

四、其他约定见专用条款第七条及通用条款第17条。

第八条 现场移交标准

一、。

二、详见专用条款第八条。

第九条 施工配合和总包服务内容

一、。

二、详见专用条款第九条。

第十条 材料厂家、品牌

一、材料厂家要求:

承包人使用的钢材(含网架杆件、钢板、檩条)必须为 厂家生产。

□承包人使用的螺栓球必须为 厂家生产;承包人使用的高强螺栓必须为 厂家生产。

□承包人使用的防火涂料必须为 厂家生产。

二、材料进场前,承包人需提供材料的质量检测证明文件和生产厂家的相关资料报发包人审核,经发包人同意后方可使用。材料的实物样板经双方确认后封存,作为验收的标准。

三、若因市场货源不足而需采用其它企业的同类产品代替,或者发包人在本条第一款中没有约定品牌的,则承包人必须事先报发包人审核批准。

四、其他约定见专用条款第十条及通用条款。

篇三:简易钢结构施工合同

钢结构

施 工 合 同

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,依据本工程双方的招投标书,按照本工程的招标说明及招投标结果,经甲、乙双方协商,签定本施工合同,并一致确认以下条款内容:

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 钢结构工程。

1.2 工程地点: 。

1.3 工程面积: )。

1.4 工程内容:包括1) 钢构件安装。2)围护部分彩板安装(依图纸) 。

第二条 合同价款

1、本工程造价: 工程款总计 元,小写 元整。

2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。

3、因图纸变更调整而增加的工程量,另行签证,另行增加工程款。

第三条:工程款支付及结算

本工程工程款支付及结算方法根据工程进度,分段付款。

工程款分四阶段支付

(1)合同签订后,乙方按照甲方通知时间进场,全部材料进场后甲方支付工程总造价的30%,即 元。

(2)主体完工通过验收后,再支付工程总造价的30%即 元。

(3)全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即 元。

(4)扣除工程总造价的5%即 元作为本工程的质量保证金,工程竣工验收后个月如无质量问题,支付所扣除的质量保证金。

第四条 本工程要求:

1)施工质量及验收标准遵循(GB50205-2002)《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行,漆采用“ ”防锈漆和面漆,面板采 厚“ ”标准板材。

2)其他未尽事项双方通过签证或协商解决。

第五条 甲方责任

1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设,做好场地的初步平整,提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。

2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。

3、甲方负责当地地方关系的协调,保证工程能顺利进行。

4、甲方负责按合同约定支付工程款。

第五条 乙方责任

1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定,因施工造成工伤事故由乙方负责,

甲方不承担任何责任。

2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。

3、乙方应根据本工程的实际情况作好员工安全、文明施工教育。

4、乙方应严格执行施工质量规范及文明施工的规定,听从甲方人员的管理和指导、否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第六条 不可抗力

因不可抗力,工程造成工期延误和工程破坏,双方另行协商处理

第七条 竣工验收

甲方应在乙方施工完毕后7天进行竣工验收,验收标准按《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2002)。

第八条 保修

保修内容、范围:乙方承包范围内的全部工程内容,和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限:自竣工验收通过之日起12个月。

第九条:工期

乙方进场后 个日历天内结束,但大风及雨雪天气工期顺延。乙方应严格按照工期执行,每延迟一天,施工方承担两万元罚款。

第十条:合同的生效和终止及违约

如有违约,应按经济合同法的原则,由 仲裁委员会进行裁决。

本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式四份,双方各执二份。

甲方代表: 乙方代表 : 委托代理人:

日期

委托代理人: 日期

篇3:开工典礼施工方讲话

篇一:开工典礼施工单位发言稿

凌云至田林公路工程开工典礼

施工单位发言稿

尊敬的各位领导、各位来宾:

大家上午好!今天我们迎来了凌云至田林公路工程的盛大开工,我谨代表施工单位?公司向凌云至田林公路工程的顺利开工表示最热烈的祝贺,向各位领导表示最诚挚的问候和最衷心的感谢。

我们将组建最强有力的管理团队,秉承“诚信创新永恒”“精品人品同在”的施工理念,严格按照施工规范,工艺流程,质量体系标准组织施工,精心制定严密的施工进度计划,并本着“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员,做到科学施工,确保工程质量安全文明施工达到优良标准。

在今后的工程建设过程中,我们将根据项目部的总体部署,以昂扬的斗志、饱满的热情、充分发扬“善创实干、优质高效、勇于达冠”的实干精神,秉承“质量兴业、用户至上、信誉第一”的宗旨,服从建设单位和监理单位的现场管理,认真贯彻落实安全生产责任制,严格按照各项技术规程、规范要求施工,加强职工的思想建设,遵章做事,文明施工,全面抓好项目质量、安全、进度管理。确保项目建设安全、高效、优质的开展。以实际行动争创优质工程,打造公司良好形象,圆满完成领导和建设单位交给我们的光荣任务。

本项工程依山傍水,旧路狭窄,地形复杂,施工条件比较差。但是,作为施工单位,有幸参加凌云至田林公路工程建设,我们感到无比的荣幸。在此,我代表施工单位郑重承诺,我们将秉承我公司的优良传统,从第一道工

序起抓质量,从第一个工作日起抓进度,从每一个细节处抓安全文明施工。保质、保量按期完成凌云至田林公路工程的建设,把凌云至田林公路工程建设成一个精品工程、一条幸福大道!

祝各位领导、各位来宾身体健康,工作顺利、万事如意!

谢谢大家!

篇二:开工典礼施工单位发言稿

滦平县第一中学新校区建设项目开工典礼

发言稿

尊敬的各位领导、各位来宾、社会各界朋友们:

大家上午好!在这样一个春暖花开的日子里,我们迎来了滦平县第一中学新校区建设项目的盛大开工,我谨代表施工单位 北京城建亚泰建设集团有限公司、承德恒亿建筑工程有限公司 向滦平县第一中学新校区建设项目的顺利开工表示最热烈的祝贺,向各位领导表示最诚挚的问候和最衷心的感谢。 北京城建亚泰建设集团是一家具有二十多年丰富经验的施工单位,曾优质高效地完成了鸟巢、国家大剧院等一系列国家大型标志性建筑工程,施工领域遍及国内和国际多个国家,有10项工程荣获中国建筑业“鲁班奖”、国家优质工程奖和詹天佑大奖。

承德恒亿建筑工程有限公司是一家近年新崛起的滦平本土建筑公司,公司凭借努力打造服务型企业的发展目标,不骄不躁、严谨踏实的工作作风,在激烈的市场竟争中,在河北、山东、江苏、湖北、北京等省市和地区占据了一席之地,树立了良好的企业形象,赢得了广大客户的好评。

百年大计、教育为本!滦平一中承载着孩子们的未来,关系着我们千家万户的未来。多年以来,滦平一中一直是我们滦平县教育的标杆,是老百姓心中神圣高等的学府。作为一个滦平人,我很高兴也很荣幸,建设滦平一中的历史重任,落在了我们北京城建亚泰的肩上,落在了我们承德恒亿的肩上。

可以说,滦平一中的建设,事在未来,功在千秋!它的建设,势必为广大师生创造良好的教育学习环境,势必成为滦平县乃至承德市、河北省示范级的优秀校区。本着对教育、对孩子、对未来高度负责的精神,建设最精品

的建筑工程,我们北京城建亚泰、承德恒亿,当仁不让!

在此,我代表施工单位郑重承诺,我们将发扬我公司的优良传统,组建最强有力的管理团队,秉承“树立企业形象,创一流精品工程”的施工理念,严格按照施工规范,工艺流程,质量体系标准组织施工,精心制定严密的施工进度计划,并确保工程达到省级文明工地要求。服从建设单位和监理单位的现场管理,以实际行动争创优质工程,打造公司良好形象,圆满完成建设单位和全县父老交给我们的光荣任务。

最后,祝各位领导、各位来宾身体健康,工作顺利、万事如意!祝滦平县各位父老乡亲们幸福安康!

谢谢大家!

篇三:开工典礼施工单位发言稿_2012

尊敬的各位领导、各位来宾:

今天我们作为工程建设的施工单位之一,参加****园区开工典礼仪式,首先我谨代表 *****有限公司全体参战员工对****园区的开工建设表示热烈祝贺!对前来参加典礼的各位领导、各位来宾和各参建单位表示崇高的敬意!

****有限公司同宁波****有限公司是友好协作单位,作为土建安装建筑专业化的房屋建筑总承包壹级企业,能够参加兄弟单位的土建工程建设,我们倍感荣幸和自豪,我们有决心,有信心,有能力,在工程建设项目部的正确领导下,在建设单位和有关部门的帮助支持下,快速、有序、优质、高效地完成工程建设任务。为此,在工程建设中我们将做好以下几个方面的工作:

一、提高认识,争创优质工程。

****厂房工程是一项重点工程,为了抓好该工程项目建设施工,我们成立了以公司常务副总为组长、总工、技术专家、安全科、财务科等共同参与的工程建设领导小组,对该项工程进行全方位的监督和管理。为了提高公司全体员工对本工程项目重要性的认识,积极配合工程施工安排,尽一切力量保证该项工程正常实施,同时,派出了以公司副经理为首的项目领导班子进驻现场,明确目标,强化责任,靠前指挥,狠抓落实。确保工程建设目标如期实现。

二、规范施工,保证工程质量。

我们将严格按照施工规范,工艺流程,质量体系标准组织施工,精心制定严密的施工进度计划,并本着“精干、高效、优化、强化”的原则配齐配强各类管理人员和技术人员,做到科学施工,确保工程质量安全文明施工达到优良标准。

三、全力以赴,确保项目争先。

在今后的工程建设过程中,我们将根据工程建设项目部的总体部署,以昂扬的斗志、饱满的热情,充分发扬“善创实干、优质高效、勇于达冠”的企业精神,秉承“质量兴业、用户至上、信誉第一”的宗旨,服从建设单位和监理单位的现场管理,认真贯彻落实安全生产责任制,严格按照各项技术规程、规范要求施工,加强职工的思想建设,遵章做事,文明施工,全面抓好项目质量、安全、进度管理。确保项目建设安全、高效、优质的开展。以实际行动争创优质工程,打造公司良好形象,圆满完成领导和建设单位交给我们的光荣任务。

祝****园区开工仪式圆满成功!

谢谢大家。

    以上《电力建设施工合同_电力建设施工合同样本》范文由教师范文吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »教师范文吧»最新范文»电力建设施工合同_电力建设施工合同样本
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 教师范文吧 如对《电力建设施工合同_电力建设施工合同样本》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved