最新范文 方案 计划 总结 报告 体会 事迹 讲话 倡议书 反思 制度 入党

原料供货合同_原料供货合同范本

日期:2021-10-15  类别:最新范文  编辑:教师范文吧  【下载本文Word版

篇一:最新原材料采购合同范本

NO:

采 购 合 同

甲方: 乙方:

甲、乙双方本着平等、互惠互利原则,经协商一致,签订本合同。 一、合作关系

甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。

1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。此合同约定材料仅限用于 工程施工,超出该工程实际用量部分(以甲方清单为准)一律不予认可。

2、乙方所供产品,必须符合产品质量标准,如出现产品质量问题,乙方应无条件退货或换货,并在规定时间内送至甲方指定地点。

二、甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额:

合计总金额(大写):

本合同签订之日起,甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。

三、送货日期:订单下达后10日内。 四、送货质量

乙方送的所有原材料,必须确保其质量,如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题,即扣除涉及金额的三倍作为违约金。 五、付款方式

1、每月25日(遇节假日顺延)结算货款,先款后货,乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的增值税专用发票,其款项必须经甲方转账账支付给乙方,且开票金额必须与转账金额一致,否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作为质保金,作为日后进行调货,确保质量的依据。

2、签订合同时,乙方必须提供相应的资质及证件:营业执照副本(复印件)、组织机构代码副本(复印件)、税务登记证副本(复印件)。 六、运费:乙方负责全程运费。 七、乙方违约责任

1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的,应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。

2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的,应按照损失金额进行全额赔偿。

3、乙方违背合同规定的其它一切行为与公司无关,一切法律、经济责任由乙方自负。

八、甲方违约责任

甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款,须事先与乙方联系,说明原因及解决方案,获得乙方同意后,可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意,甲方应向乙方支付逾期付款违约金。 九、特别说明

甲方经办人必须严格遵守公司所签的采购合同,其采购的材料品种、规格型号、数量、单价及金额必须与合同内容一致,同时保证所购材料质量,定期向公司书面汇报相关信息、提供相关资料。乙方仅经办人签字而无甲方盖章的供货行为,本公司概不认可,一切法律、经济责任由经办人自负。 十、供货原则

乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为,一经核实,立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款,同时解除合同。十一、保密条款

1、在未取得双方事先许可的情况下,不得将本合同内容向第三方公开或泄露。

2、乙方从甲方得到的采购信息,未经甲方同意,乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。 十二 、合同解除

乙方有以下任何事项时,甲方不需要任何通知,可马上解除本合同。 1、违反本合同条款约定的行为或事实时;

2、在供应期间内,不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时; 3、被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。 十三、合同纠纷解决

甲、乙双方之间产生有关本合同的一切纠纷,双方应通过友好协商解决,如果协商不能解决,双方当事人可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

本合同未尽事宜,应由双方共同协商,作为补充合同,补充合同与本合同具有同等效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 委托代理人: 联系电话:联系电话:地 址:地 址:开 户 行:开 户 行:帐 号:帐 号:税 号:税 号:

二0一 年月日

篇二:原料供应合同

原料供应合同

供货方: (甲方) 采购方: (乙方) 甲、乙双方在双方平等互利、合法、公平的交易原则下,经双方友好协商,达成如下协议:

一、合作关系

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系,在甲、乙双方共同议定地价格,数量及供货方式上,任何一方未经对方同意,擅自纂改,撕毁合同,损害对方利益,均视为单方违约。

二、供应品种及价格

甲方负责向乙方提供 制纸剩下的塑料边角料。经甲、乙双方协商,按 供应给乙方。甲、乙双方暂定每车不少于 。

三、甲、乙双方权利和义务 1、甲方提供给乙方无偿上车服务,运输费用由乙方自己承担。 2、乙方在上车完毕后,验完货方及产品质量后应立即将货款支付给甲方。

3、合同期内,甲方不得以任何形式和原因将塑料边角料销售给其他客户,否则视为违约。

4、在合同期内,乙方不得以任何形式和原因中断购买合同,否则视为违约。

5、其他未尽事宜,甲、乙双方再行约定。 四、违约责任

甲方违反以上协议,应向乙方支付违约责任金 元,乙方违反以上协议,除结清所有货款外,并向甲方支付违约责任金 元。

五、协议期限

本合同协议期限自 年 月 日至 年 月 日。 有效期届满,双方本着真诚、合作的态度及供需平衡的原则,在本协议结束前,再议定协议。

六、其它 本协议一式二份,甲、乙双方各执一份备查。如有未尽事宜,协商解决。

甲方(身份证复印件):

乙方(身份证复印件):

年 月 日

篇三:原材料采购合同范本

购销合同

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

丙方: (以下简称丙方)

经甲、乙、丙三方友好协商,本着平等互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现就乙方向甲方供应生产物资事宜,达成一致意见,为明确三方权利和义务,特订立本合同:

一、订购产品名称:平板玻璃

二、订购产品数量:按实际送货量过磅为准,共计送货吨。

三、质量标准:

1、按甲、乙双方协商标准执行。 2、甲方收货后如对货物质量、数量、规格等有异议的,必须在收货后两日内向乙方书面提出,甲方如未在约定期限内提出异议的,则视为甲方收货无异议并确认。

四、产品价格:

单价 元/吨。(未税价)

五、付款方式:

1、货物运到甲方后,经检验合格,卸货后当日内付款。

2、如甲方未能按照约定及时向乙方支付货款,则甲方须按照欠付的货款金额支付违约金。每逾期一天向乙方支付货款总额万分之五的违约金。逾期30天,乙方有权单方面终止合同;并有权追究甲方违约责任及货款总额30%违约金。

六、产品包装要求及规格:

散装

七、交货地点:

甲方货场指定区域。运费由乙方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由乙方承担责任。

八、双方的权利和义务:

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。

2、如乙方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方应及时书面通知乙方予以调整。

3、甲方必须向乙方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。

4、双方都应保守对方的商业机密。

九、合同有效期:20年月日起至20年月日止。

十、丙方对于本合同项下甲方义务作同等效力与责任,并对于甲方的收货数量、金额等承担连带支付义务及违约赔偿责任。

十一、本合同一式三份,甲、乙、丙方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法人代表:法人代表:

签字日期: 年月日 签字日期:年月日

丙方(盖章):

身份证号码:

签字日期: 年月日

篇2:工程供货合同

篇一:工程物资采购合同

工程物资采购合同

甲方:(需方) 乙方:(供方) 合同编号: 号

签订地点: 签订日期: 年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行。

一、货物的概况、数量、单价及合同额

二、交(提)货时间、地点、方式及风险承担:

1、交(提)货时间:

2、交(提)货地点: 3、交(提)货方式按以下第项执行: (1)卖方交货至合同约定的交货地点;

(2)买方从卖方营业地点自行提货。

4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方。 三、运输费用承担

1、货物的运输及运输费用由

2、上车人力及机械资费由由 承担,下车人力及机械资费由 承担。 四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限

1、质量要求及技术标准,按下列第项执行:

(1)卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行;

(2)按国家标准执行(标准代号、标准编号及标准名称为 );

(3)无国家标准的,按行业标准执行(标准代号、标准编号及标准名称为 );

(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行: 。

2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第 项执行:

(1)按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。

(2)双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。

3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方。

五、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装标准、包装物的供应按以下第 项方式执行:

(1)货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行(标准代号、标准编号及标准名称为);

(2)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行: 。

2、包装物的回收按以下第项方式执行: (1)包装物不回收;

(2)包装物由卖方在交货时自行回收;

(3)其他方式:。 六、验收标准、方法及提出异议期限

1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收;

2、验收的方法: 。 3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出。

4、其他约定:。 七、结算方式及期限,按以下第 种方式执行:

1、双方每月 日办理当月结算,买方自办理完结算起 日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月 日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起 日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在 日内付清。

2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后 日内,买方支付该批货物价款总额的 %,全部货物用于的买方工程项目 工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清。

3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后 日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清。

4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后 日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在 内付清。

5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目,工程完工并经有关质检部门验收合格后 日付清。

6、其他方式:八、解决合同纠纷的方式 九、双方其它约定事项

篇二:采购合同范本(工程类)

采购合同

甲方(需方):

乙方(供方):

合同签订时间: 月 日

合同签订地点:

甲方:乙方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,经双方自愿协商,签订本合同,双方共同遵守。

第一条 采购设备或材料的名称、品种、规格、数量和质量

1. 名称、品种、规格、数量: (内容较多时作为合同附件)

是否需要安装:,安装要求: 2.质量,按下列第( )项执行:

(1) 按照 标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。 (2) 按样品,样品作为合同的附件;

(3) 按双方商定要求执行,具体为: (应具体约定产品质量要求)。

乙方应保证设备或材料符合国家相关质量标准,是全新、未使用过的,并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求,乙方应保证所提供的设备或材料经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能,在设备或材料质量保证期之内,乙方应对由于设计、工艺和材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

第二条 包装方式和包装品的处理:

乙方应负责设备或材料的包装并承担包装费用。乙方应采取足以保护设备或材料的包装方式,若由于乙方的包装问题,导致设备或材料受损,甲方有权拒绝接受设备或材料,乙方应对设备或材料的损坏承担责任。如因前述的包装原因造成货损坏导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应按本合同约定承担责任。

第三条 交货方式:

1.交货时间:。

2.交货地点:甲方项目所在地: 或甲方指定的地点: 。

3.运输及装卸:由乙方负责设备或材料的运输及装卸,并承担运输和装卸的费用,在运输及装卸过程中,造成设备或材料损坏的,由乙方承担责任。如运输及装卸造成货损还导致乙方逾期交货或导致甲方受到其它损失的,乙方应承担相应违约责任及甲方全部损失的赔偿责任。

4.与甲方相关的单证的转移:乙方应在交付设备或材料时,向甲方交付设备或材料相关的单证,包括但不限于产品质量合格证、检验检测报告、使用说明书。

乙方应在交货前5天,以书面形式发送《发货确认函》给甲方,通知准确的发货日期、到货时间、设备或材料型号规格、数量以及场地的要求,甲方须在收到确认函后2天内给予书面答复,经甲方确认同意后乙方可发货。

第四条 验收:

设备或材料到场后,甲方负责召集工程监理公司、工程安装承包方,会同乙方到现场进行验收,清点设备或材料数量及质量情况,若数量与清单数目不相符,有丢失或损坏,或者设备或材料的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定,甲方有权要求乙方收回或补齐设备或材料,乙方实际交货时间以最终补齐设备或材料时间为准。参与交货验收的单位在设备或材料清单上共同签字,并填写交货验收证明(设备或材料进场验收单),此证明为乙方交货的凭证,也是乙方申请付款的必要依据。交货验收证明(设备或材料进场验收单)必须加盖各方公章方为有效,否则不作为甲方支付货款的凭证。

乙方产品在安装及使用过程中如发现质量问题,乙方仍应承担产品质量的责任和义务。

第五条 价格与货款支付: 1.单价: 元人民币;

暂定总价为:元人民币,大写:。 以上价格是甲方根据本合同要求应向乙方支付的设备或材料费用,包括所订设备或材料的制作、供应、包装、出厂检测、税费、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、质保期(两年)的维护等费用。上述单价为包死价格,供货期间不因任何因素进行调整,最终总价为供货完成后乙方提交供货证明材料并经甲方审核确认后的价格。

2.付款方式:

甲方向乙方支付上述任何一笔费用前,乙方均应当先向甲方提交经各方盖章确认的交货验收证明以及与付款金额相符的税务发票,否则甲方有权迟延支付相应费用,并且不因此向乙方承担任何逾期付款的违约责任。第六条 提出异议的时间和方法:

1.甲方在验收中如发现设备或材料的品种、型号、规格、颜色和质量等不合规定或约定,应自收到设备或材料后20日内向乙方提出异议。如甲方所购设备或材料为需安装调试方能发现其以上瑕疵的,则甲方应自安装完毕并调试之日起20日内向乙方提出异议。 2.乙方在接到甲方异议通知后,应在2日内处理并通知甲方处理情况,否则,甲方有权解除合同,要求退货。

第七条 设备或材料保质期以及售后服务的约定:

乙方对设备或材料提供 年的质量保证,质保期内因产品质量问题造成产品损坏的,应由乙方承担责任,负责退货或换货;并承担因为产品质量不合格而给甲方带来的其他损失。

乙方应保证保修的及时性,在收到甲方或甲方委托人的通知后,应及时作出响应,具体时间如下:

乙方须在甲方通知后应立即做出答复,乙方保证其传真和电话处于24小时正常开通状态,甲方将先以电话或传真方式通知。乙方殆于维修,经甲方书信通知后,乙方仍存在殆于维修或不及时维修的情况,此类情况发生三次以上扣除全部质保金并且甲方有权另行

选择维修单位,解除乙方整个项目维修权利,此后发生的维修费用,全部由乙方承担。如遇电话无法解决的问题,须派员在4小时内赶到现场,并于赶到现场之日起12小时内完成由于质量问题所涉及的保修;

第八条 安全责任:

乙方应对设备或材料运输、装卸及安装过程中的安全负责,非因甲方原因造成的任何人身损害或财产损失,乙方应承担相应责任,甲方对此不承担任何形式的责任。

第九条 违约责任:

1.乙方不能交货的,除返还甲方其已付货款外,应向甲方偿付相当于不能交货部分货款100%的违约金。如因乙方不能交货还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。

2.乙方所交设备或材料品种、型号、规格、颜色、质量等不符合同约定的,如甲方同意接受,应按质论价;甲方不能接受的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。如乙方经修理、调换后仍不能符合合同约定的,甲方有权要求解除合同,如因此还导致甲方受到损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。 3.乙方逾期交货的,每逾期1日的应按合同总金额的%向甲方支付违约金,如逾期超过10日,甲方有权要求解除合同,并要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金,如违约金不足以弥补甲方损失的,甲方有权进一步向乙方追偿。 .

4、乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方(包括但不限于施工人员及业主)造成的一切损失。

第十条 不可抗力:

因自然现象、火灾、意外事故、地震、罢工或工厂关闭、骚乱、暴动或动乱、禁运、战争,任何将来的法律、命令、法规或其他政府行为等不可抗力,致使合同无法履行的,合同双方互不承担违约责任。如果不可抗力发生在一方违约后,则违约方不得引用不可抗力条款而免责,对守约方因此而遭受的损失,应承担相应的赔偿责任。

第十一条 争议解决:

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

篇三:桩基工程供货及施工合同

桩基工程供货及施工总承包合同

项目名称:

工程名称:桩基工程

工程地点:

发包单位:

承包单位:

合同签订日期:

合同签订地点:

发包单位:

承包单位: (以下简称乙方)

为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-201)》、《建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)》 及其他有关法律、法规和行政规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,经双方协商一致就以下桩基工程供货及施工事项,签订本合同,以兹共同遵守。

第一条工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程范围:预应力混凝土管桩供货及施工,工程桩总数预计约

场(静压机)安装、桩位放样、吊装定位、压桩、送桩(3米以内)、焊接、切割、凿桩、水电费、机械费、人工费、管理费、利润、规费、税金等。不包含场地平整及修路。

国家规定的期限。

1.7开工日期及总工期:具体时间以甲方(或监理单位)签发的开工报告上的时间为准,总工期为30日历天。乙方在总工期内完成合同约定的各项内容,达到验收标准。

第二条 合同文件使用语言文字、标准和法律

2.1合同文件使用汉语书写、解释和说明

2.2适用法律法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及山东省有关法规。

2.3适用标准、规范:

现行《建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)》和《建筑地基基础施工质量验收规范(GB50202-2002)》。

第三条 合同文件组成及解释顺序

3.1本合同条款;

3.2工程图纸及相关说明;

3.3双方有关工程洽商、变更、指令等书面文件。

第四条 工程质量及工程价款的核实确认

4.1桩基工程质量要求:满足国家及行业标准,同时需满足图纸要求。

4.2桩基工程价款的确认:工程量按施工图纸及变更的设计桩长×桩数量×每米的合同单价+送桩+设计变更、签证。

第五条 付款方式

5.1本工程无预付款。

5.2桩基施工每完成预估总工程量30%,支付已完成工程量中工程款的60%(乙方向甲方书面申请,经甲方确认工程量完成后,甲方财务审核支付)。全部完成后甲方付总工程款的60%。

5.3桩基检测合格、乙方提交该工程完整的桩基竣工资料后10日内,甲方向乙方支付至总工程款的80%。(该笔款项支付前,甲方需收到乙方开具的全额税票,其中材料费开具增值税票,施工费用开具建安票)

5.4主体封顶后达到沉降规范要求的情况下支付至总工程款的90%(最长时间为桩基检测合格之日起13个月)。

5.5剩余10%的工程款作为乙方的工程质量保证金(最长时间不超过桩基检测合格之日起18个月),质保期到期后甲方向乙方无息支付。

第六条 材料的供应

6.1乙方所采购的材料需经过甲方书面认可,否则认为不合格产品。进场材料、设备应符合设计和规范要求,并附有合格证按规定复检,否则甲方代表及监理拒绝验收。对不合格材料、设备乙方应按甲方、监理要求时间清运出场外并重新采购,因此而发生的费用由乙方承担,工期不予以顺延。

6.2乙方于材料到货后立即通知甲方、监理验收,甲方、监理在接到通知后应及时验收,若不能按时到场验收,乙方可自验后使用,事后经检查不符合规范或设计要求,由乙方修复或拆除,重新更换,损失由乙方承担,但工期不予顺延。

第七条 甲方驻工地代表

7.1合同约定的职责。

(1)甲方代表可委派具体人员,承担自己的部分权力和职责,并可在任何时候撤回并重新委派。

(2)甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方在回执上签署姓名和收到时间后生效。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。因乙方拖延或拒绝执行甲方指令而造成的损失由乙方承担,延误的工期不能顺延。

(3)若甲方代表所发出的指令明显违背本合同条款,指令无效,以本合同条款为准。

7.2监理单位:甲方委托负责施工监理,总监理工程师为总监理工程师根据甲方的授权范围,部分行使合同中甲方的权力,履行甲方的职责,但无权解除合同中乙方的义务。总监理工程师授权范围另见甲方与监理公司签订的监

理委托书。

7.3甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前5天通知乙方,后任继续履行前任的职责,履行前任的义务。

第八条 乙方驻工地代表

8.1乙方任命为乙方驻工地代表,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。

8.2乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间并书面确认后生效。

8.3乙方应服从甲方及监理方有关工程质量、进度、安全、文明施工等方面的管理。

8.4乙方工地代表应及时、准确地将甲方代表的指令、通知、批准及时转告,同时及时、准确的将乙方的建议、请求送交甲方。

8.5乙方代表应根据实际情况,确保整体工程的质量、工期、安全、文明施工等方面达到丙方在总包合同中向甲方承诺的目标。

8.6乙方关于工程价款、设计变更、工程签证、工程洽商等方面的事宜,由乙方代表以书面形式主送甲方代表。

8.7乙方代表易人应提前5天通知甲方,并应征得甲方书面同意后方可易人。后任继续承担前任应负的责任和义务。

第九条 甲方责任及义务

9.1负责办理施工场地征地、拆迁、清除地上障碍物,在开工前处理好以上事项的遗留问题协调好周边居民和村民关系,费用由甲方承担。

9.2将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场配电室及水表井安装到位;乙方所用水、电由乙方装表、乙方按表计实耗量由甲方在支付工程款时予以扣除。

9.3开通施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输的需要。

9.4将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验,甲方正式施放建筑红线后,由甲方负责及时请有关的管理部门进行验线。

9.5组织设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,及时签发交底会议纪要。

9.6按照本合同约定的时间,按时支付工程款项。

甲方未按约定完成以上工作造成乙方损失或工期延误,甲方承担违约责任,工期相应顺延。

第十条 乙方责任及义务

10.1乙方应当具有桩基施工资质证和安全证

10.2乙方最迟应在开工前7日,编制出完整的施工组织施工方案、工期进度计划并报甲方审批,乙方因赶工而需要增加的费用已经包含在本合同范围内,甲方不再另行支付。

10.3遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和相关施工管理规定,经甲方同意后办理有关手续。如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料并确保单桩设计承载力,如经检验不合格达不到本合同约定的要求,乙方负责因此而导致的经济责任。

10.4尽量避免施工扰民,保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾。承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

10.5按现行质量安全管理规定,配备够相应专职管理人员,为施工人员办理相关人身保险并按政府要求办理施工单位应办理的相关手续和证件。

10.6配备专职安全管理人员,随时对现场危险源进行排查整改。需甲方协调处理的危险源及时通知甲方,在危险源未消除之前,乙方不得施工,否则一切责任由乙方承担。 按合同及市政管网管理部门的要求作好地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。因施工不当或违规操作,造成边坡及地下管线或邻近建筑物、构筑物和高架电缆的损坏,乙方应承担其经济和法律责任。

10.7按合同及市政管网管理部门的要求作好地下管线和邻近建筑物、构筑物保护工作。因施工不当或违规操作,造成边坡及地下管线或邻近建筑物、构筑物和高架电缆的损坏,乙方应承担其经济和法律责任。

10.8乙方负责与甲方进行现场交验后的水准点与坐标控制点的保护,因乙方保护不力而造成的水准点与坐标控制点的破坏而造成的一切后果均由乙方负责。如现场交验后的水准点与坐标控制点妨碍乙方的正常施工时而需转移时,乙方应及时通知甲方与监理。

10.9及时足额发放工人工资,否则甲方有权直接用工程款支付工人工资,同时加收人工工资20%管理费。

10.10桩基检测合格后,乙方桩基设备及时撤离现场,不能影响甲方下一道工序的正常施工,否则甲方有权自行处理(但甲方未按本合同的约定按时支付工程款除外)。 10.11在施工期间,严格遵守质量安全管理制度,采取必要的安全质量保证措施,消除安全隐患及质量缺陷,杜绝违章指挥,做好现场安全防护措施及警示标志,应按规定范围内做好安全文明施工。施工期间发生的一切事故造成人身和财产损失均由乙方全部承担,与甲方无关。

10.12乙方严格按照相关规范技术参数施工,如有违反,甲方、监理有权处罚,罚金从工程款直接扣除。

10.13乙方夜间施工相关手续由甲方办理,乙方配合协助。

10.14乙方对自己进场的材料及设备做好安全保卫工作。因乙方原因,工程出现安全、防火、质量事故、工程形象进度延误五天以上,乙方在收到甲方书面通知后两天内仍未采取措施,罚款乙方每天2000元。

10.15乙方负责协调并接受质监、安监等相关管理部门的工程质量、安全监督工作。 乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应承担违约责任。

10.16如在施工中因乙方责任而发生的人身伤亡机械设备事故,所造成的一切经济损失由乙方承担,甲方尽力提供方便。

第十一条 施工进度

11.1乙方应在收到桩基施工图5个工作日内,将施工组织设计和进度计划提交甲方。 11.2相关单位应在收到乙方施工组织设计后7个工作日内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。

11.3乙方必须按批准的进度计划组织施工,接收甲方代表对工程进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时,乙方应提出积极有效的改进措施,报甲方代表批准后执行。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符,乙方无权就改进措施提出追加合同工期。

11.4乙方应根据设计图纸和本工程周界护坡,市政管线及其它设施的实际情况,合理安排打桩顺序,在确保管线及其它设施安全的前提下,安全文明施工。工程施工中其它因甲方原因造成停工,工期顺延。

11.5乙方必须按照本合同约定的总工期或甲方代表同意的顺延工期完工;否则,乙方承担违约责任,并按延误时间计算超期完工罚金。每拖延一天,甲方处罚乙方的计算

篇3:建设工程供货合同

篇一:建设工程设备采购合同

建设工程设备

采购合同

年 月 日

建设工程设备采购合同

工 程 名 称:工 程 地 点:设 备 名 称: 订 货 方:供 货 方:签 订 日 期: 设备采购合同

订货方(以下称甲方): 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号:地址: 邮编: 电话: 供货方(以下称乙方): 法定代表人 / 职务: 传真:

委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号: 地址: 邮编:传真: 电话:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。 第一条:工程概况

1.1工程名称: 1.2工程建设地点:1.3工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准

2.1设备名称: 2.2规格:2.3型号:

2.4设备的包括范围: 2.5质量标准: 各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;

2.6数量:2.7产品包装要求: 第三条:合同文件组成 3.1合同协议书和合同条款; 3.2中标通知书; 3.3招标文件及其附件; 3.4投标书、承诺书及其附件;

3.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸; 3.6产品说明书;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。

第四条:合同价款支付及结算办法 4.1订货设备的数量和单价

合同总价暂定为人民币 (大写: )

本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。 4.2本合同单价包括但不限于以下各项内容: A、 设备供应价;

B、 运输费、设备配件在运输阶段的损耗费; C、 保险费;

D、 工地卸车费;

E、 乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金; F、 系统调试的配合费;

G、 现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等; H、 设备调试费;

4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。

4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。 4.5付款方式:

4.5.1自本合同签订之日起日内,甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款;

4.5.2乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的 %; 4.5.3设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ;

4.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的 %;

4.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金,甲方在设备保修期( 年)满后按保修条款支付给乙方(无息);

篇二:建设工程设备采购供货合同

编号:

工 程 设 备 采 购 供 货 合 同

工程名称:

发包方:

承包方:

2012.09.

第一部分、合同条款

甲方(发包方):合同订立时间: 2012.9

乙方(承包方):合同订立地点:西安

甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,就陕西省畜牧技术推广总站箱式变电站采购及安装项目采购事宜(以下简称本工程)经协商一致,特签订本合同,以资共同遵守:

1.工程概况

工程地点:

承包范围:负责本工程的箱式变电站供货、安装、技术支持、调试、报验、售后服务、保修和人员培训

2.设备的名称、品牌、型号及数量:ZBW-1250/10箱式变电站 一台

3.开工日期:

4.合同价款: 设备价格明细详见投标报价表。

5.付款方式:

5.1 签订合同后中标单位与发包方签定合同,工程款预付款为总价款的30%;

5.2 工程款在合同签订之日起工程设备及主材到场甲方确认后五日内向乙方支付工程总款的30%;

5.3 工程竣工经甲方现场管理人员签字,确认该合同所含工程内容全部执行完毕, 正式供电前7天内向乙方支付工程款至总工程的85%;

5.4 在供电及设备正常运行1个月后向乙方支付总工程款的10%;

5.5 剩余工程款的5%作为质保金,质保期满后一周内一次结清。

6.合同文件及解释顺序

6.1合同文件的组成及优先解释顺序如下:

(1)本合同条款及相应合同条件

(2)洽商、变更等明确双方合同权利和义务的纪要、协议等文书

(3)中标通知书、投标书和招标文件

(4)国家标准、规范和电力行业标准、规范

(5)设备报价明细表

(6)其他文件

6.2其他文件包括:在合同订立和履行过程中,甲、乙双方签订同意的与本合同订立或履行有关的协议、信函、备忘录等亦构成合同组成部分,其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。

7.如甲方因设计变更或洽商增加和减少设备数量及相关设备和材料,设备和材料单价应保持不变,结算总价按经甲方确认的实际供货至现场的合格设备数量与相应的设备单价的乘积之和计算确定。

8.本合同总金额包含本工程的箱式变电站供货及应交纳的税费、关税、运输费(指运至工地现场指定地点)、售后服务费、备品备件及安装辅材费、保险费、手续费等所有相关费用等。

9.本协议未尽事宜详见合同条件部分。

10.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

(盖章)(盖章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

(盖章) (盖章)

委托代理人:委托代理人:

电 话: 电 话:

邮政编码: 邮政编码:

开户银行: 开户银行:

帐 号: 帐 号:

合同通用条款

1 定义

2 适用性

3 原产地

4 技术规格和标准

5 专利权

6 包装

7 运输标记

8 装运条件

9 保险

10 货款支付

11 伴随服务

12 质量保证和验收

13 检验

14 索赔

15 乙方履约延误

16 迟交罚款

17 不可抗力

18 争议处理

19 违约终止合同

20 转让和分包

21 适用法律

22 合同生效及其它

23 合同修改

24 合同附件

1. 定义

本合同下列术语应解释为: (1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2)“合同总价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3)“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、材料、备品备件和其它材料。

(4)“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如安装、调试和办理备案、电检、送电等手续;合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5)“甲方”指。 (6)“乙方”指为。

(7)“项目现场”即最终交货地点,是甲方指定的最终地点交货及安装、使用地点。

(8)“验收”指货物或服务达到技术规格中规定的指标。

2. 适用性

2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。

3. 原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均可来自所有的国家和地区,在合同格式中有进一步的说明。

3.2 本条所述的“原产地”系指货物生产地或提供服务的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物,商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。

3.3 货物和服务的原产地有别于乙方的国籍.

4. 技术规范和要求

4.1 乙方交付的货物的技术规范及型号应与本合同所指明的技术规范及型号(包括合同附件)相一致。

4.2 除技术规范另有规定外,计量单位应该使用公制。

5. 专利权

篇三:建设工程供货合同

建设工程供货合同

根据中华人民共和国合同法建筑法结合本公司管理制度的有关规定,本着甲乙双方自愿平等互利的原则,甲方现确定 为本工程供应商,乙方自愿接受甲方的全面管理,现双方协商达成一致订立本协议。

一、工程概况:

1、工程名称: 玉泉区杨家营改造工程

2、工程地址: 玉泉区杨家营村

3、工程结构:砖混结构

二、承包范围、工作内容、承包单价(或分项单价):

1、承包范围:

①就本工程乙方负责工程图纸设计要求及变更项目甲乙双方确认的清单。

②负责材料进行检验及费用。

③进度按照要求供货、质量符合当地部门验收要求 ④资料自行负责

2、承包单价:(具体见施工清单附件1报价)全部顶房。

三、承包方式:全部垫资

四、合同工期:总计天数60天,以双方签订合同之日起计算。因不可抗力因素顺延。(工程质量、进度、安全不符合要求每项按5元/㎡处罚。)

五、本工程为双包工程,包括在施工过程中需设辅助设施、设备、机具、临建及水电和后勤、各部门检查及验收的费用等均由乙方负责

六、质量标准:

1、乙方必须按照国家颁发的施工验收规范、工程设计施工图纸、设计变更图集要求进行施工,工程质量应达到国家或专业质量检验评定标准的要求,本工程质量要求为:优良。

2、乙方施工的各项工程,经建设单位及建筑工程验收有关部门检验及验收合格,若乙方不按照图纸设计、设计变更及规范、施工方案要求施工,造成的所有损失由乙方承担。

九、付款方式:

1、工程施工完成工程量达到顶房的产值后经项目部确认给予划拨房屋,工程竣工验收合格一个月内付至工程总价的95%,剩余5%为保修金,在保修期2个月后付。

10、本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止

甲方: 乙方:

联系电话:联系电话:

身份证号码: 身份证号码:

日期:年 月 日 日期:年 月日

    以上《原料供货合同_原料供货合同范本》范文由教师范文吧精心整理,如果您觉得有用,请收藏及关注我们,或向其它人分享我们。转载请注明出处 »教师范文吧»最新范文»原料供货合同_原料供货合同范本
‖大家正在看...
设为首页 - 加入收藏 - 关于范文吧 - 返回顶部 - 手机版
Copyright © 教师范文吧 如对《原料供货合同_原料供货合同范本》有疑问请及时反馈。All Rights Reserved